ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV)


Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Alle im LV beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich
kompletter Lieferung, betriebsfertiger Montage und betriebsfertiger
Übergabe anzubieten. Es wurde deshalb bei den einzelnen Positionen auf
selbstverständliche Ausdrücke wie liefern, verlegen, installieren,
montieren, beschaffen und betriebsfertiger Anschluss soweit wie möglich
verzichtet. Sollen nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung oder nur
Montage ausgeführt werden, so ist dies im Text ausdrücklich beschrieben.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen z. B.
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Hinweis:
Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB C, DIN
18299.
Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 die nicht aufgeführt sind, bedürfen
bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.

0.0 Allgemein
Das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landesbetrieb
Liegenschafts- und Baubetreuung LBB
Niederlassung Mainz, beabsichtigt auf dem Gelände des Polizeipräsidiums
Einsatz Logistik und Technik Mainz die Sanierung der Umkleidebereiche
der 3-Feld-Sporthalle der Bereitschaftspolizei.

Die nachstehenden Angaben befreien den Bieter nicht von der
Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Ausführung
maßgebenden Verhältnisse. Sie gelten für das gesamte Vertragswerk.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
und Beschaffenheit der Zufahrt, sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer
Benutzung.

Anschrift:
Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik
Dekan-Laist-Straße 7
55129 Mainz

Die Sporthalle liegt auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz
Logistik und Technik Mainz. Die Zufahrt erfolgt von der
Dekan-Laist-Straße über eine Schrankenanlage. Parkplätze sind im Bereich
der Baustelle vorhanden. Der jeweilige Baustellenbereich ist durch einen
Bauzaun abgetrennt.
Die Zufahrt wird durch Bedienstete des Polizeipräsidiums Einsatz
Logistik und Technik Mainz kontrolliert und hat nach den
verkehrsrechtlichen Anforderungen zu erfolgen. Die mit den aus
Sicherheitsgründen notwendigen Kontrollen verbundenen Verzögerungen /
Aufwendungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse.

Länge des Gebäudes = ca. 52 m
Breite des Gebäudes = ca. 14 m
Höhe über Gelände = ca. 0 m
Höhenlage OKFFB KG = -2,84 m
Art des Daches: Flachdach

Die Umkleidebereiche der Sporthalle befinden sich im Untergeschoss des
Gebäudes. Der Eingang erfolgt über die seperaten Treppenhäuser.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen.

Innerhalb des Geländes befinden sich befestigte Straßen. Auf dem
Baugelände, sowie auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik
und Technik Mainz gilt die StVo (Straßenverkehrsordnung). Der Verkehr in
den nicht für diese Baumaßnahme gesperrten Bereichen darf nicht
behindert werden.
Beschädigungen von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen müssen durch den
Verursacher sofort gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden. Das
Verunreinigen der Verkehrsflächen ist grundsätzlich zu vermeiden.
Sollten dennoch Verunreinigungen entstehen, so sind diese unverzüglich
auf eigene Kosten zu entfernen.

Anlieferungen:
Bei jeder Anlieferung ist den anliefernden Firmen mitzuteilen:
Gebäudebezeichnung: Sporthalle/ Nebenräume- Umkleidebereiche
Gebäudenummer: 6
Baustellenbezeichnung: Sanierung Umkleidebereiche

Größere Anlieferungen, die zu einer Störung des Verkehrs führen können,
sind rechtzeitig anzumelden. Entsprechende Freigaben und
Absicherungsmaßnahmen sind im Vorfeld mit der Liegenschaftsverwaltung
abzuklären.

Die Andienung der Lagerflächen mittels Lastzug (Gliederzug) ist auf
Grund fehlender Wendemöglichkeiten nur eingeschränkt möglich.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Feuerwehrum- und Zufahrten sind permanent frei zu halten.
Die Zugänge zu den angrenzenden Gebäuden sind ebenfalls ständig frei zu
halten, Zugänge zu Ver-/ Entsorgungsanlagen (z.B. Übergabepunkte
Infrastruktur) und angrenzende Verkehrsanlagen (Garagen und
Fahrradständer) sind ständig frei zu halten.
Lagerung von Baustoffen und Materialien nur auf zugewiesenen Lager
Flächen.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Es wird bauseits ein Fassadengerüst und ein Gerüstturm zur Verfügung
gestellt.
(Die Bereitstellung und das Vorhalten sämtlicher Geräte, Hebezeuge und
Maschinen für die eigenen Arbeiten, d.h. für den An- und Abtransport von
Material und für Montage und Transport von bzw. zur Einbaustelle, sowie
aller sonstigen Hilfsmittel und Schutzvorrichtungen ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.)

Montagehilfen wie Unterstützungen, Hilfskonstruktionen und Verbände,
Hilfseinspannungen und Abspannungen für alle Höhen gemäß vom AN zu
erstellendes Montagekonzept. Maßnahmen zum Schutz von angrenzenden
Bauteilen und Bauwerken - Erstellen und Entfernen von Hilfsgründungen
ist in die Einzelpositionen einzukalkulieren, wenn in den Positionen
nichts anderes erwähnt ist.

Hinweis: An- und Abtransport von Sanierungsgerätschaften sowie
Abtransport von demontierten Materialien aus den Untergeschossen ist
über die zugehörige Treppenanlage möglich. Diese Erschwernis ist in die
jeweiligen Positionen einzurechnen.
Erforderliche Straßenabsperrungen und Sicherungsmaßnahmen einschließlich
Einholung von Genehmigungen sind vom AN mit einem Vorlauf von drei
Kalenderwochen mit der örtlichen Objektüberwachung und der
Liegenschaftsverwaltung abzustimmen und zu beantragen.

Anfallende Gebühren sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

Baustrom sowie Bauwasserversorgung steht an bauseitigen Entnahmestellen
zur Verfügung und werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Baustrom:
Eigene Anlagen sind gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu
errichten und in den vorbeschriebenen Zeitabständen nach UVV
"Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu überprüfen. Im Preis
inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen und Prüfgebühren.

Abwasseranschlüsse:
Die Abwässer sind über die öffentliche Kanalisation unter Einhaltung der
Einleitvorgaben der Stadt Mainz abzuleiten. Die Kosten der
Bauwasserentsorgung trägt der Auftraggeber.
Es ist untersagt, Zement-, Gips-, Putzschlämme und Farbreste in die
Abläufe innerhalb und außerhalb der Gebäude zu entsorgen. Abwässer und
Bohrwässer sind einschließlich Schlämme unverzüglich aufzunehmen und
rückstandslos zu entfernen.

Beleuchtung:
Im Gebäude wird seitens des Bauherrn eine Fluchtwegebeleuchtung
hergestellt.
Beleuchtung an den jeweiligen Arbeitsstellen müssen vom AN eigenständig
vorgenommen werden.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume.

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Unterhalten der
Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen sind Nebenleistungen
gemäß VOB C DIN 18 299.
Nicht zulässige Bautüren werden zu Lasten des AN entfernt. Bestehende
Zugänge sind freizuhalten.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Lärmimmission der Baugeräte und
Baumaschinen durch entsprechende Schallschutzmaßnahmen auf ein Minimum
zu beschränken. Hierbei sind die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum
Schutz gegen Baulärm in der neuesten Fassung sowie die gültige
Lärmschutzverordnung zu beachten.
Es sind schallgedämmte Geräte und Kompressoren einzusetzen.
Die Umweltschutzbestimmungen sind zu befolgen. Das Gleiche gilt für die
UVV/BGV des Baugewerbes. Angrenzende Gebäude werden weiter genutzt und
dürfen durch die Baumaßnahme in Bezug auf Lärm- und Staubschutz nicht
beeinträchtigt werden.
Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu
erfüllen. Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich rechtlichen
Entsorgungsträger sind zu beachten. Verpackungs-, Restmaterialien und
Baustellenabfälle sind gemäß der gesetzmäßig vorgeschriebene Entsorgung
zu entsorgen.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. besondere
Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial hat
von dem Auftragnehmer arbeitstäglich zu erfolgen. Die Möglichkeiten der
Containerstellung, sowie deren Standorte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.
Eine Lagerung von Abfällen und Schutt auf der Baustelle ist unzulässig.
Bei der Schuttbeseitigung sind die geltenden Vorschriften des Landes,
bzw. der Kommune zu beachten. Grundsätzlich sind Verpackungen,
Transportpaletten
und Baustoffreste kostenlos gemäß Abfallbeseitigungsgesetz vom AN von
der Baustelle zu entfernen. Sonstige andere Abfälle und Gefahrenstoffe
sind nach den Vorgaben des Umweltschutzes zu entsorgen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Ein Abbau von Schutzmaßnahmen ist unzulässig. Zuwiderhandlungen führen
zu Baustellenverboten.
Sollten Schutzmaßnahmen zur Erbringung von Leistungen zwingend entfernt
werden müssen, ist in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung in
geeigneter Weise eine Absicherung aufrechtzuerhalten und nach Abschluss
der Arbeiten die Schutzmaßnahme wieder herzustellen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die örtlichen Gegebenheiten zu
besichtigen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.
B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt,
deren Eigentümer.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die örtlichen Gegebenheiten zu
besichtigen.

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene
Maßnahmen.

Die geltenden Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind
einzuhalten.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer
oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen,
Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im
Bereich der Baustelle.

Die Bauausführung erfolgt während der üblichen Arbeitszeiten (7:00 -
19:00 Uhr werktags). Die Ausführung von Arbeiten außerhalb der
vorgenannten Arbeitszeiten bedarf der Zustimmung des AG.
An Sonn- und Feiertagen ist vom AN eigenverantwortlich die Zustimmung
der zuständigen Behörde einzuholen.

Die Regelungen und Arbeitsschutzrichtlinien für das Personal von
Fremdfirmen bei der Durchführung von Auftragsarbeiten auf dem Gelände
und in den Gebäuden der Bereitschaftspolizei Mainz sind einzuhalten.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Während der Umbaumaßnahme werden Arbeiten anderer Unternehmer
durchgeführt.

Der Auftragnehmer ist gemäß §8 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, seine
Arbeiten mit anderen am Bau tätigen Unternehmen so zu koordinieren, dass
keine gegenseitigen Gefährdungen entstehen und keine Unterbrechungen
bzw. Behinderungen im Bauablauf eintreten. Durch
Zusammenarbeit/Abstimmung, der auf der Baustelle tätigen Unternehmen
soll dies verhindert werden. Daraus bedingte Erschwernisse sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und
Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Gerüste.
Nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.
Keine Veränderungen an Gerüsten!
Zur Verfügung gestellte Einrichtungen sind unter Punkt 0.1.8 aufgeführt.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten, und gegebenenfalls für welche
Beanspruchung der AN Gerüste, Hebezeuge.

Alle notwendigen Maßnahmen, welche zur Erfüllung der eigenen Arbeiten
notwendig sind.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit
der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische
Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder
gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland
geltenden Kriterien FSC oder PEFC einzeln erfüllen - siehe Formblatt FB
248 VHB

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und
Gütenachweise.

Art und Umfang der Eignungs-, Güte- und Kontrollprüfungen und sonstigen
Prüfungen, sowie der Nachweise über die Eignung der Bauprodukte richten
sich nach den vertraglichen Bestimmungen.
Dem Auftraggeber sind alle zur Entsorgung oder Verarbeitung von
Baustoffen notwendigen Eignungen, Zulassungen und Bescheinigungen zu
übergeben.
Die Durchführung dieser Prüfungen, sowie die Erbringung der Nachweise,
gelten als Nebenleistung, soweit im Vertrag nichts anderes geregelt ist.
Bauprodukte (Baustoffe, und Bauteile, usw.) Angaben über zu benennende
Bauprodukte sind im "Bieter-Angabenverzeichnis" des Angebotes, sofern
abgefragt, vorzunehmen. Bauprodukte dürfen nur verwendet werden,
wenn der Nachweis über deren Eignung gemäß DIN 18299 erbracht ist.
Bei der Bauausführung sind die Herstellervorschriften zu beachten. Auf
Verlangen sind dem Auftraggeber unentgeltlich Muster bzw. Proben in
einfacher Ausfertigung zu liefern bzw. zu fertigen.
Mit dem Einbau der Bauprodukte darf erst begonnen werden, wenn die
Zustimmung des Auftraggebers erfolgt ist. Soweit auf Grund von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften Prüfungen, oder Abnahmen gefordert, jedoch
nicht Vertragsinhalt ist, hat der
Auftragnehmer deren Durchführung in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
veranlassen. Die Kosten für diese Leistungen werden dem Auftragnehmer
gegen Originalrechnungen und Nachweise (Prüfzeugnisse, Bescheinigungen,
Atteste, usw.) vom Auftraggeber gesondert erstattet.
Die Termine für die Durchführung von Prüfungen bzw. Abnahmen hat der
Auftragnehmer so rechtzeitig festzulegen, dass im Bauablauf keine
Unterbrechungen bzw. Behinderungen entstehen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des
Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der
Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die
Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile, Art der Verwertung bzw. bei
Abfall die Entsorgungsanlage, Anforderungen an die Nachweise über
Transporte, Entsorgung und die vom AG zu tragenden Entsorgungskosten:

Regelungen zur Entsorgung

Der Begriff Entsorgung wird nachfolgend als Sammelbegriff für alle Arten
der Abfallbehandlung verwendet. Als Abfälle werden nachfolgend die bei
der Baumaßnahme anfallenden Bau- und Abbruchabfälle bezeichnet.
Im Leistungstext der einzelnen Positionen ist vorgegeben, ob der bei der
Ausführung der vertraglichen Leistung anfallende Wertstoff bzw. Abfall
bei der Entsorgung zu verwerten oder zu beseitigen ist.

(1.) Entsorgung von Abfällen - Allgemeine Regelungen

Anstelle des Formblatt 241 des Vergabehandbuches (VHB) gelten die
Regelungen dieser Vorbemerkung als
- Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
- Ergänzung der besonderen Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer überlässt die Abfälle aus dem Bereich des
Auftraggebers dem jeweiligen Verwertungs- und/oder Beseitigungsträger
unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Überlassungspflichten.

Bei dem vom Auftragnehmer anzubietenden Verwertungs- und/oder
Beseitigungsträger ist zwingend zu beachten und nachzuweisen, dass
dieser nach vertraglicher Vorgabe eine Entsorgung durch Verwertung oder
Beseitigung durchführt.

Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter auf Verlangen
der Vergabestelle bzw. des Auftraggebers, zu dem von der Vergabestelle
bzw. dem Auftraggeber geforderten Zeitpunkt, die Verwertungs- bzw.
Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und
nachzuweisen dass,

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und
Abbruchabfalles berechtigt sind.

Nach Auftragserteilung und spätestens 6 Werktage vor Einleitung der
Entsorgung ist weiterhin vom Auftragnehmer nachzuweisen, dass,

- die Verwertungs- und Beseitigungsträger sich damit einverstanden
erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft
über Ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen
Abfallentsorgung erteilt.
- die Verwertungs- und Beseitigungsträger erklären, die Bau- und
Abbruchabfällen abzunehmen
- die nach Kreislaufwirtschaftsgesetz für die Betriebstätigkeit von
Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen erforderliche
Anzeige erfolgt ist bzw. die erforderliche Erlaubnis vorliegt.

Ohne Vorlage der vor genannten Nachweise und Erklärungen beim
Auftraggeber, darf der Entsorgungsvorgang nicht eingeleitet werden.

Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle
eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der
Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot
mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und
Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt, dass er die Bau- und
Abbruchabfälle annehmen wird,
- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur
Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet
sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung in die Einheitspreise eingerechnet
sind.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung
Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und
zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten
Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers
zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter
Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen
Bestimmungen sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu
erbringenden Nachweise.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und
Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und
zu halten sowie einer sachgerechte Entsorgung zuzuführen.

Die Planung und Steuerung des Bauablaufs für die Entsorgung liegt in der
Verantwortung des Auftragnehmers.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen/Bestätigungen, Belege usw.
sind dem Auftraggeber vorzulegen. Dies gilt hinsichtlich der
Verantwortung für die Nachweisführung nicht gefährlicher Abfälle bis
einschließlich Einbauklasse Z 2 nach LAGA.
Bei gefährlichen Abfällen wird der digitale Entsorgungsnachweis
einschließlich Begleitscheinverfahren und Verbleibkontrolle durch den
Auftraggeber selbst erstellt.
Bei nicht gefährlichen Abfällen hat der Auftragnehmer das vom
Auftraggeber gefertigte Muster (Entsorgungsnachweisschein" zu verwenden
und damit den Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung zu führen. Das
Muster liegt den Vergabeunterlagen bei und ist beim Auftraggeber
erhältlich.

(2.) Verfahrenshinweise und Vorgaben für die Kalkulation und
Preisermittlung der Entsorgungsleistungen

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich anders vorgegeben,
erstellt der Auftraggeber die erforderliche Abfalldeklaration durch
einen vom Auftraggeber beauftragten Fachgutachter. Der Bestimmungen und
den Vorgaben der jeweiligen vom Auftragnehmer angebotenen Verwertungs-
und /oder Beseitigungsträgers erforderlichen Abfalldeklaration, zur
Charakterisierung des Abfalls.

Die maximale Menge, die durch jeweils eine Deklarationsanalyse des
Abfalles charakterisiert werden, darf, richtet sich nach den
Annahmebedingungen des Verwertungs- und/oder Beseitigungsträgers. Der
Auftraggeber wird diese Deklarationsanalyse erst durchführen, wenn bei
der jeweiligen Abfallcharge die vor genannte maximal zulässige Menge
erreicht ist.
Sofern keine andere Vorgabe nach der Leistungsbeschreibung erfolgt, wird
eine Beprobung geringerer Teilchargen zur Entsorgung nur dann vom
Auftraggeber veranlasst, wenn die tatsächliche Gesamtmenge der
jeweiligen Abfallcharge geringer ist, als die vor genannte maximal
zulässige Menge nach Entsorgervorgabe ist und somit keine weitere
Deklarationsanalytik für die Abfallcharge erforderlich werden kann.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu unterrichten, wenn
eine Probenahme und Analytik zur Abfalldeklaration erforderlich wird.
Dem Auftraggeber ist dazu vom Auftragnehmer der vollständige Umfang der
nach den abfallrechtlichen Bestimmungen und nach Vorgabe der vom
Auftragnehmer angebotenen Verwertungs- und/oder Beseitigungsträger, zur
Charakterisierung des Abfalls erforderliche Analytik schriftlich
mitzuteilen.
Vom Zeitpunkt dieser Mitteilung und Übergabe der vor genannten
Unterlagen durch den Auftragnehmer, bis zum Vorliegen des Ergebnisses
der vom Auftraggeber durchgeführten Probenahme ist ein Zeitbedarf bis zu
10 Werktagen einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer hat diesen Zeitbedarf im Rahmen seiner Kalkulation und
Planung seines Bauablaufes bzw. im Rahmen der vom Auftraggeber
vorgegebenen zeitlichen Ausführung (ggfs. Einzelfristen) für die
Gesamtmaßnahme zu berücksichtigen.
Bei der Entsorgung von gefährlichem Abfall ist auch der dort nachfolgend
beschriebene zusätzliche Zeitbedarf für die Durchführung des
Abfallnachweisverfahrens zu beachten.
Zusätzliche oder zeitversetzte Entsorgungsleistungen, die auf der
Nichtbeachtung dieser Vorgaben beruhen, werden nicht vergütet
(insbesondere Mehraufwendungen für An- und Abfahrten, Gerät und
Personal).

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Entsorgung (Verwertung oder
Beseitigung) der Abfälle entstehen, sind mit Ausnahme der SAM-Gebühren
und der Kosten für die vom Auftraggeber durchzuführende
Abfalldeklaration in den dafür vorgesehenen vertraglichen
Einheitspreisen zu kalkulieren. Hierzu gehört u.a. auch das
entsorgungsgerechte Zerkleinern, Laden, ggf. erforderliches Vorbehandeln
oder Verpacken und Transportieren des Abfalls zu der vom Bieter
angebotenen bzw. kalkulierten Annahme-/Entsorgungsstelle des
Verwertungs- und/oder Beseitigungsträgers, Beantragen, Erstellen und
Einholen der erforderlichen Beförderungserlaubnis etc. der im
Leistungsverzeichnis benannten Abfallschlüssel für die jeweils
aufgeführten Materialien.

In die Leistungspositionen für die Entsorgung der Bau- und
Abbruchabfälle sind die Kosten für den Transport der zu entsorgenden
Bau- und Abbruchabfälle von der Baustelle bis zu der vom Bieter
angebotenen Entsorgungsstelle des Verwertungs- und/oder
Beseitigungsträgers einzurechnen.

Bei der Entsorgung von gefährlichem Abfall anfallende SAM-Gebühren trägt
der Auftraggeber (AG).

Sofern der oder die vom Auftragnehmer benannten Verwertungs- und
Beseitigungsträger für die Verwertung- oder Beseitigung ausfallen oder
Ihre Eignung nicht nachgewiesen ist, hat der Auftragnehmer für Ersatz zu
sorgen und die entsprechenden Nachweise, wie beschrieben, vorzulegen.
Die Vertragspreise bleiben hiervon unberührt.

(3.) Entsorgung von gefährlichem Abfall

Bei der Entsorgung von gefährlichem Abfall erfolgt die digitale
Abwicklung über die SAM Mainz bzw. die ZKS durch den Auftraggeber bzw.
dessen Sonderbeauftragte selbst (Antragsstellung, Entsorgungsnachweise,
Begleitscheine, Übernahmescheine, Führung Abfallregister).

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle notwendige Unterstützung und
Information zur Durchführung der Entsorgung, nach Maßgabe seiner
vertraglichen Verpflichtungen so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen,
dass der Entsorgungsvorgang im Rahmen der geplanten Bauausführung ohne
Verzögerungen/Behinderungen eingeleitet werden kann.

Die Erstellung des Entsorgungsnachweises für gefährliche Abfälle im
Rahmen des elektronischen Abfallnachweisverfahrens hat vom Zeitpunkt des
Vorliegens aller vom Auftragnehmer zu liefernden Angaben und der
Deklarationsanalyse zum zu entsorgenden Abfall, bis zur Genehmigung
durch die SAM Mainz (Sonderabfallmanagement) einen Zeitbedarf von bis zu
30 Werktagen. Der Auftragnehmer hat diesen Zeitbedarf im Rahmen seiner
Kalkulation und Planung seines Bauablaufes bzw. im Rahmen der vom
Auftraggeber vorgegebenen zeitlichen Ausführung (ggfs. Einzelfristen)
für die Gesamtmaßnahme zu berücksichtigen.

Erst nach Vorliegen der behördlichen Genehmigung zur Entsorgung kann der
gefährliche Abfall vom Auftragnehmer der vertraglichen bzw. von der SAM
zugewiesenen Entsorgungsstelle des Verwertungs- und/oder
Beseitigungsträgers, je nach Abfalldeklaration, zugeführt werden.

(4.) Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle

Die anfallenden Abfälle können erst nach Vorliegen aller Annahme- und
Transportvoraussetzungen entsorgt werden.
Der Auftragnehmer hat dies dem Auftraggeber spätestens 6 Werktage vor
Einleiten der Entsorgung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat zur internen Dokumentation der Entsorgung nicht
gefährlicher Abfälle für alle Entsorgungsleistungen, getrennt nach
Abfallschlüsse und vertraglich zugeordneter Ordnungszahl interne
Entsorgungsnachweisscheine nach dem beigefügten Muster
"Entsorgungsnachweisschein" zu führen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen/Bestätigungen,
Belege wie Wiege-, Begleit-, Übernahmescheine, Annahmeerklärungen, die
der Auftragnehmer (als 1. oder 2. Abfallerzeuger) selbst für seine
Nachweisführung der Abfallbehandlung benötigt, sind dem Auftraggeber
vollständig und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Weiterhin sind lückenlos die Entsorgungsnachweisscheine nach dem
ausgefüllten Muster "Entsorgungsnachweisschein" vorzulegen.

(5.) Rechnungsbegleichung zu den Entsorgungsleistungen

Die Vergütung für Entsorgungsleistungen wird erst fällig, wenn zuvor:

a) die zur ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen
abfallrechtlichen Nachweise, Erklärungen/Bestätigungen und Belege wie
Liefer-, Wiege-, Begleit-, Übernahmescheine, Annahmeerklärungen dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer vorgelegt wurden,
b) für die nicht der Nachweisverordnung unterliegenden, nicht
gefährlichen Abfälle, lückenlos alle Entsorgungsnachweisscheine nach dem
ausgefüllten Muster "Entsorgungsnachweisschein" vorgelegt wurden.
c) die entsprechenden Liefer- und Wiegescheine im Original dem
Auftraggeber vorgelegt wurden,
d) eine schriftliche Bestätigung des Verwertungs- oder
Beseitigungsträgers vorgelegt wurde, aus der ersichtlich ist, für welche
Menge und welches angelieferte Material die Kosten der Abfallverwertung
oder Abfallbeseitigung entrichtet wurden.
e) die entrichteten Entsorgungskosten (für Verwertung und
Beseitigung) positionsweise offengelegt und mit Vorlage der Rechnungen
der jeweiligen Verwertungs- und Beseitigungsträger nachgewiesen wurden.


"Alle im Zusammenhang mit vor genannten Vertragsbedingungen zur
Entsorgung entstehenden Kosten sind, sofern nicht nachfolgend in
Einzelpositionen gesondert ausgewiesen oder ausdrücklich vom
Auftraggeber übernommen werden, in die Einheitspreise einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet"

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich gem. VOB. Sofern abzurechnende
Bauteile nur auf durch den Auftragnehmer zu fertigenden Werkstatt- oder
Detailausführungszeichnungen erkennbar sind, sind diese Unterlagen incl.
den erforderlichen Listen und oder Tabellen vor Ausführung der Leistung
dem Bauherrn bzw. der Bauleitung vorzulegen und Rechnungsunterlagen
nochmals beizulegen.


Zusätzliche Angaben zur Ausführung, welche Vertragsbestandteil sind

1. Vertretung des AN auf der Baustelle

Für die fachgerechte Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, einen
bevollmächtigten Vertreter als
Firmenbauleiter zu benennen, der auf der Baustelle als Ansprechpartner
des AG, bzw. dessen Vertreter fungiert und bei tatsächlichem Bedarf
entsprechend zur Verfügung steht.
Der Firmenbauleiter ist verantwortlich für die fachtechnische Ausführung
sowie auch für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im
Fachbereich des AN.
Die Benennung des Firmenbauleiters hat spätestens eine Woche nach
Auftragserteilung zu erfolgen.
Der Firmenbauleiter darf nur aus wichtigem Grund ausgetauscht werden.
Aus triftigem Grund kann der AG jedoch den sofortigen Austausch fordern.
Ein Wechsel des Firmenbauleiters ist rechtzeitig mit entsprechender
Begründung anzumelden. Der Firmenbauleiter, dessen Vertreter oder der
Bauführer müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fließend
mächtig sein.

2. Koordinationsgespräche / Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt
die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein.
Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber
regelmäßig durchführt, für die Dauer der Vertragslaufzeit einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
jeweils 1x pro Woche statt. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber
festgelegt.

3. Bauablauf

Der Bauablauf erfolgt nach jeweils gültigem Bauzeitenplan des AG und den
vertraglichen Terminvereinbarungen.

4. Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und hat diese der örtl.
Bauleitung täglich zu übergeben. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein können, aber mindestens Angaben
enthalten über:
· Datumsangabe
· Wetter, Temperatur
· Arbeitsbeginn und -ende
· Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer und ausgeführte
Tätigkeiten getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom
Nachunternehmer erbrachter Leistung,
· Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
· Tätigkeiten Bauablauf, wesentlicher Baufortschritt (Beginn und Ende
von Leistungen größeren Umfangs),
· Eingang von Baustoffen und Bauteilen
· Unfälle und sonstige besondere Vorkommnisse

In den Tagesberichten dürfen keine Angaben zu Behinderungen oder
Tagelohnarbeiten aufgenommen werden.

5. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Die für die Bauausführung maßgeblichen Ausführungsunterlagen
(Ausführungszeichnungen,
Berechnung, Behördenbescheide usw.), werden dem AN nach
Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausführung der jeweiligen Leistung -
gegen Empfangsbestätigung - ausgehändigt.
Die Ausführungsunterlagen werden ausschließlich in digitaler Form
(PDF-Dateien) übermittelt.
Abweichungen gegenüber diesen Unterlagen bedürfen der schriftlichen
Beantragung des Auftragnehmers und der Zustimmung durch den
Auftraggeber.

6. Vom AN zu erbringenden Ausführungsunterlagen

Vom AN zu fertigende Unterlagen (wie z.B. Werkstattzeichnungen,
Fundamentpläne, Montage-, Einbau und Schemapläne, Berechnungen,
Nachweise usw.) sind nach Abstimmung mit den vom AG bestellten
Fachingenieuren 3-fach in Papierform und zusätzlich in digitaler Form an
den AG zur Freigabe vorzulegen.

Die Art der Unterlagen ist in der VOB als Nebenleistung, bzw. in der
Leistungsbeschreibung gesondert gefordert. Von den vorgelegten
Unterlagen erhält der AN ein Exemplar mit Prüfvermerk zurück. Bei
Korrekturen des AG bzw. dessen Vertreter ist die Vorlage nach Übernahme
der Korrekturen zu wiederholen. Eine Prüffrist der Fachingenieure von 2
Wochen und die Dauer der Überarbeitung der Ausführungsunterlagen bei
Korrektureintragungen ist bei der Vorlage der Unterlagen zu beachten.
Die abgestimmten Ausführungsunterlagen sind beim AG rechtzeitig, jedoch
spätestens 18 Werktage vor der Ausführung einzureichen. Soweit in den
Ausschreibungsunterlagen darauf hingewiesen, hat der AN erforderliche
behördliche Genehmigungen, Prüfungen, notwendige Nachweise, sowie
Zulassungen und Gestattungen rechtzeitig einzuholen und notwendige
statische Berechnungen zu erstellen.

Der AN ist verpflichtet, nach Absprache mit der Bauleitung, zwei Wochen
nach Auftragsvergabe, bei Überarbeitung unverzüglich, einen genauen
Terminplan (Bauablaufplan als Balkenplan) für seine Leistungen unter
Berücksichtigung der Terminvorgaben dem AG vorzulegen.
Der Terminplan ist in jeweils dreifacher Ausfertigung in Papierform und
zusätzlich in digitaler Form vorzulegen.
Die Bauleitung fertigt einen Gesamt-Bauzeitenplan, in welchem die
vorgenannten abgestimmten Termine eingearbeitet werden. Die Rahmen- und
Zwischentermine werden damit verbindlich. Rahmen- und Zwischentermine,
auch nach vereinbarten Verschiebungen, werden Vertragsfristen im Sinne
der VOB.
Die Kosten für die Erstellung des Bauablaufplans sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

7. Dokumentation

Der Auftragnehmer hat spätestens 14 Werktage vor dem Abnahmetermin
insbesondere folgende Unterlagen ohne gesonderte Vergütung, sofern in
der Leistungsbeschreibung nichts anders bestimmt ist, einzureichen:
- Pflegeanweisungen und Dokumentation aller verwendeten Produkte
- Nachweise über Eignung der eingesetzten Bauprodukte
- Nachweise über Eignungs-, Kontroll- und sonstige Prüfungen
- Nachweise über Eigen- und Fremdüberwachungen
- vorgeschriebene Prüf- und Abnahmebescheinigungen sonstiger Dritter
(wie z.B. Behördenbescheide,
TÜV-Dokumente, Sachverständigenbescheinigungen, etc.)
- Errichter Bescheinigung
- Fachunternehmererklärung mit Übereinstimmungsnachweis
- Fachbauleitererklärung
- Bauart- und Zulassungsbescheinigungen gemäß geltendem Recht.
- Brandschutztechnische Dokumentation, gemäß der Mustervorlage des LBB
(wird dem AN zur Verfügung gestellt)

Alle Unterlagen sind gewerkeweise zusammenzustellen und in Papierform
3-fach in Ordnern abgeheftet und zusätzlich digital (PDF- Format) auf
CD/DVD als fachtechnische und ggf. brandschutztechnische Dokumentation
dem AG zu übergeben.

HINWEIS: Gemäß Vorgabe des Bauherrn ist die Übergabe der vollständigen
Dokumentation, die Grundlage zur Durchführung der Abnahme von Teil- oder
Gesamtleistungen. Weiteres siehe "Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen"


8. Baureinigung

Die Baustelle ist im Innenbereich und Außenbereich laufend in einem
sauberen und ordentliche Zustand zu halten. Anfallender Müll und Abfälle
sind arbeitstäglich außerhalb in den durch den AN bereitzustellenden und
bei der Kalkulation zu berücksichtigten Containern zu entsorgen.
(siehe auch Punkt 0.1.12).
Lieferanten sind anzuweisen anfallende Verpackungsabfälle unverzüglich
abzufahren. Transportpaletten müssen außerhalb des Gebäudes zur
kurzfristigen Zwischenlagerung (maximal zwei Kalenderwochen) in sauberen
und geordneten Stapeln gelagert werden.
Fluchtwege in allgemeinen Verkehrsflächen, Fluren und den Treppenräume
sind keine Lagerfläche und ständig von Materialien und Abfällen
freizuhalten!
Täglich hat eine grobe und regelmäßig zu den Wochenenden eine gründliche
Reinigung ("besenrein") zu erfolgen.
Getränke Umverpackungen, Lebensmittelreste etc. dürfen gemäß Punkt 0.1.8
nicht in der Baustelle vorkommen.
Es wird ausdrücklich auf die verpflichtende und selbstverständliche
Nutzung der Sanitärcontainer hingewiesen. Kommt der Auftragnehmer der
Säuberung nicht nach, so wird der Auftraggeber diese Arbeiten auf Kosten
des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen. Die anfallenden
Kosten hierfür werden spätestens bei der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

9. Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber wird keine Bauleistungsversicherung abschließen.
Diebstahlschutz und dergleichen obliegt dem Auftragnehmer.
Versicherungen sind vom AN in Eigenverantwortung abzuschließen.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeine Vorschriften

Die allgemeinen Vorschriften und Normen sind einzuhalten. Diese sind
unter anderem:

DIN-Normen
VDE-Richtlinien
VDI-Richtlinien
VDMA-Richtlinien
DVGW-Richtlinien
DVGW-Arbeitsblatt G 621
TRGS-Richtlinien
TRGI-Richtlinien
MLAR (Muster-Leitungs-Anlagen-Richtlinie)
UVV-Unfallverhütungsvorschriften
Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

Auflagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörden
Auflagen der zuständigen Gewerbeaufsichtsämter
Auflagen des vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr
Bedingungen und Vorschriften der örtlichen Behörden und
Versorgungsunternehmen
Einbaurichtlinien der jeweiligen Hersteller

Nicht aufgeführte Normen und Vorschriften entbinden nicht von der
Beachtungspflicht.


2. Materialauswahl

Auf Einheitlichkeit der Materialien, Fabrikate usw. ist Rücksicht zu
nehmen.


3. Brandschutz

Bei brandgefährdenden Arbeiten ist eine Brandwache beizustellen.


4. Ausführung

Der Montageablauf ist dem tatsächlichen Baufortschritt anzupassen.
Weiterführungen nach Unterbrechungen sind mit erforderlichenfalls
verstärkten Einsatz durchzuführen.
Bei der Montage ist zu beachten, dass nur Schlitze, Durchbrüche usw.
genutzt werden, die für die entsprechenden Gewerke vorgesehen sind.


5. Kalkulation

Sofern nicht anders vermerkt, sind sämtliche im Leistungsverzeichnis
aufgeführten Materialien und Geräte einschl. Lieferung und
betriebsfertiger Montage anzubieten.
Bei Nachtragsangeboten ist ein Kalkulationsnachweis mit
Einkaufspreislisten mit Rabattsätzen beizulegen.


6. Vom AN zu erbringende Ausführungsunterlagen

Vom AN zu fertigende Unterlagen sind zweifach in Papierform
undzusätzlich in digitaler Form an den AG zur Freigabe vorzulegen. Die
Art der Unterlagen sind in der VOB als Nebenleistung, bzw. in der
Leistungsbeschreibung gesondert gefordert. Von den vorgelegten
Unterlagen erhält der AN ein Exemplar mit Prüfvermerk zurück. Bei
Korrekturen des AG bzw. dessen Vertreters ist die Vorlage nach Übernahme
der Korrekturen zu wiederholen. Die Ausführungsunterlagen sind bei dem
AG rechtzeitig einzureichen. Der AN ist verpflichtet, nach Absprache mit
der Bauleitung, zwei Wochen nach Auftragsvergabe, bei Überarbeitung
unverzüglich, einen genauen Terminplan (Bauablaufplan als Balkenplan)
für seine Leistungen unter Berücksichtigung der Terminvorgaben dem AG
vorzulegen. Der Terminplan ist in jeweils dreifacher Ausfertigung in
Papierform und zusätzlich in digitaler Form vorzulegen.
Die Bauleitung fertigt einen Gesamt-Bauzeitenplan, in welchem die
vorgenannten Termine eingearbeitet werden. Die Rahmen- und
Zwischentermine werden damit verbindlich. Rahmen- und Zwischentermine,
auch nach vereinbarten Verschiebungen, werden Vertragsfristen im Sinne
der VOB. Die Kosten für die Erstellung des Bauablaufplans sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.


7. Bestandsunterlagen

Zum Ende der Bauausführung hat der Auftragnehmer Bestandsunterlagen nach
den folgenden Anforderungen vorzulegen.

Die Zeichnungen und die übrigen Unterlagen sind in Papierform 3-fach
farbig zu übergeben.

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN erstellten
Unterlagen als Dateien in einem Austauschformat dem AG 3-fach als CD-ROM
zur Verfügung zu stellen.

Die Formate sind:
- Pläne als dwg, dxf und pdf
- Texte und Übersichten (Word) als doc/docx und pdf
- Tabellen (Excel) als xls/xlsx und pdf

Die Bestandsunterlagen sind parallel zur Ausführung der Bauleistung zu
erstellen und fortzuschreiben.

Bis spätestens 21 Tage vor einer (Teil-) Abnahme sind die
Bestandsunterlagen komplett vom AN an den AG zu übergeben.

Für fertiggestellte Anlagenteile/-bereiche, die in Betrieb genommen
werden können, hat der AN 12 Tage nach Aufforderung durch den AG diesen
Teil der Bestandsunterlagen zu übergeben.

Die Unterlagen sind in Ordnern abgeheftet, versehen mit detailliertem
Inhaltsverzeichnis je Ordner zu übergeben. Die Bestandsunterlagen sind
in deutscher Sprache auszufertigen. Die Ordnerstruktur und das Design
der Ordnerrücken wird von der Projektleitung vorgegeben.

Auf Datenblättern etc. ist der jeweils Verwendete Typ/Größe etc.
farblich gelb kenntlich zu machen, auch in den pdf Unterlagen.

Folgende Unterlagen sind zu übergeben:

für Leitordner I
- Geräteliste aller eingebauten Anlagen mit Angaben zu Hersteller /
Lieferant incl. der Anschriften.

Allgemein KG 400
- Hersteller / Lieferant mit Angaben zu Anschriften, Telefonnummern und
Ansprechpartnern
- Vollständige Liste aller eingebauten und verwendeten Bauteile
- Vollständige Ersatzteilliste mit Bezeichnung und Artikelnummern, sowie
Lieferanten
- Vollständige Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen inkl.
empfohlene
- Wartungsintervalle und ggfs. zu verwendenden Pflegemittel
- Vollständiger Satz der Bestandspläne
- Vollständiger Satz Schaltpläne der jeweiligen Anlage
- Vollständiger Satz Klemmpläne der jeweiligen Schaltschränke
- Vollständige Parameterlisten der jeweiligen Anlage
- Vollständige Fließschemata der jeweiligen Anlage
- Alle der Anlage zugehörigen Sicherheitsdatenblätter
- Vollständige und ausführliche Bedienungsanleitungen der elektrischen
Regelgeräte
- Vollständige Dokumentation aller vorgeschriebenen Werk- und
Prüfbescheinigungen sowie erforderliche Zulassungsnachweise
- Vollständige Dokumentation und Anleitungen für Programmierarbeiten

Insbesondere KG 410 (Abwasser, Wasser, Gasanlagen)
- Alle Leitungsschemata mit Angaben zu eingebauten Bauteilen / -gruppen
- Alle Anschlussschemata für Zu- und Abwasseranschlüsse, insbesondere
der Leitungspläne im Außenbereich des Objektes
- Schemata der Steigleitungen Trocken/Nass, insbesondere die der
Löschhydranten
- Schemata Wasseraufbereitungsanlagen inkl. Ver- und Entsorgungspläne
mit Angaben der zu verwendenden Chemikalien

Insbesondere KG 420 (Wärmeversorgungsanlagen)
-Strangschemata
- Fließschemata in laminiertem Wandformat mindestens DIN-A-0 sowie als
Hardcopy in Bestandsordner
- Wärmebedarfsberechnung inkl. Nachweis des hydraulischen Abgleichs,
desgleichen für die Übergabestation
- Vollständige Parameterlisten
- Vollständiger Satz Schaltpläne
- Vollständige Dokumentation der 1 zu 1 Abgleiche, insbesondere im
Hinblick auf MSR / GLT

Insbesondere KG 430 (Lufttechnische Anlagen)
- Messprotokolle der Gesamtvolumenströme inkl. Nachweis der Soll /
Ist-Parametereinstellung
- Messprotokolle der Teilvolumenströme inkl. Nachweis der Soll/Ist
Parametereinstellung
- Vollständige Dokumentation über Einstellung der Volumenstromregler
inkl. Nachweis der Soll/Ist Parametereinstellung
- Vollständige Dokumentation der MSR / GLT-Anbindung
- Vollständige Dokumentation der elektrischen Anschlusswerte
- Vollständige Dokumentation der 1 zu 1 Abgleiche, insbesondere im
Hinblick auf MSR / GLT
- Vollständige Übergabe der erforderlichen Prüfbücher

Insbesondere KG 480 (Gebäudeautomation)
- Komplette Dokumentation der Hard- und Software
- Vollständige Dokumentation der Systemkonfigurationszeichnung
- R&I-Schemata farbig / Regelschemata
- Bestückungsplan für Systemschrank
- Stromlaufpläne nach DIN EN 61082-1 und DIN EN 61082-2
- Automationsstationsbelegung / Schrankbestückungspläne
- Anschlussplan nach DIN EN 61082-3
- Stücklisten
- Anschlusspläne für Kommunikationskomponenten und Spannungsversorgung
- Belegungspläne der Ein- / Ausgangskarten
- Kabellisten, Klemmpläne / Belegungspläne
- Stromlaufpläne mit Betriebsmittelkennzeichnung nach DIN 40719,
- Funktionsbeschreibungen
- Ersatzteillisten
- Protokoll über Einweisung des Bedienpersonals
- aktuelle Datenpunkliste
- Programmausdrucke aller projektspezifischen Anwenderprogramme
- vollständige Parameterlisten
- detaillierte Gerätebeschreibungen
- Vorgeschriebene Werk- und Prüfbescheinigungen für einen sicheren und
wirtschaftlichen Betrieb
- Vollständige Wartungs- und Bedienungsanleitung bestehend aus:
Bedienhandbuch (Beschreibung aller möglichen Bedienvarianten), Montage-
und Installationsanleitung aller eingesetzter Komponenten sowie
Engineering Beschreibung (Konfiguration und Parametrierung aller
möglichen Funktionsbausteine
- Einen zusätzlichen Satz Stromlauf- und Klemmpläne sowie
Automationsschemata zwecks Hinterlegung in den Schaltplantaschen der
Schaltschränke

- Projektspezifische Programme und Pläne in digitaler Form auf
Datenträger (3-fach) mit sämtlichen alphanummerischen Daten (z.B. DPL)
in einem gängigen Datenformat (Excel, Access) sowie sämtliche Pläne

Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.


8. Abfall-Entsorgung

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile, Art der Verwertung bzw. bei
Abfall die Entsorgungsanlage, Anforderungen an die Nachweise über
Transporte, Entsorgung und die vom AG zu tragenden Entsorgungskosten:

ANLAGENBESCHREIBUNG


1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Sanierung der
Umkleidebereiche der 3-Feld-Sporthalle
des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik Mainz.
Im Zuge der Sanierung wird das Luftkanalnetz in den Umkleidebereichen
neu geplant und ausgeführt. Zusätzlich sollen Heizungs- und
Sanitärleitungen, sowie bestehende Heizkörper, Sanitärobjekte und
Duscharmaturen erneuert werden.

Im Vorfeld der Demontagearbeiten in den Umkleidebereichen mit Dusch- und
Nebenräumen erfolgte bereits eine flächendeckende Schadstoffsanierung.



2. Vorgesehene Leistungen nach Kostengruppen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

2.1 Sanitär

2.1.1 Trinkwasser

Die Kaltwasserversorgung sowie die Warmwasserversorgung mit
dazugehöriger Zirkulation erfolgt von den Bestandsanschlüssen in der
Technikzentrale. Dazu werden die bestehenden Absperrventile erneuert und
der Leitungsverlauf mit dazugehörigen Armaturen ab diesem Punkt neu
aufgebaut.

Die gesamten Trinkwasserleitungen im Bestand wurden demontiert.

Die Trinkwasserleitungen im Gebäude werden aus Edelstahl mit
Pressfittings vorgesehen.

Die Sanitärobjekte werden gemäß Architekturplanung kalt- und
warmwasserseitig eingeschliffen und die Strangabgänge kaltwasserseitig
mit Strömungsteilern und warmwasserseitig mit Absperr- bzw.
Zirkulationsregulierventilen versehen. Außerdem kommt als letzte
Entnahmestelle eine Hygienespülung zum Einsatz, die bei fehlender
Abnahme nach einem bestimmten Zeitintervall eine festgelegte Menge an
Trinkwasser durch das Rohrnetz durchspült. Dadurch kann erfolgreich
einer Bildung von Legionellen und anderen gesundheitsschädlichen
Mikroorganismen im Trinkwasser vorgebeugt werden. Das anfallende Wasser
bei einer Hygienespülung wird in die Abwasserleitung eingeleitet.

Vor und nach der Fertigstellung der Installationen wird eine
Trinkwasseranalyse vorgesehen.
Vor Inbetriebnahme werden die Rohrleitungen gespült und auf Dichtheit
geprüft.

Da das gerechnete Gebäude nicht den Gebäudetypen gemäß DIN 1988-300
entspricht, ist gemäß DIN 1988-300 eine spezielle Berücksichtigung der
gleichzeitigen Wasserentnahme erforderlich. Bei der Berechnung wurde der
Spitzendurchfluss bei einer gleichzeitigen Nutzung von 80 %
berücksichtigt.

Die Leitungsverlegung erfolgt in der Abhangdecke und in den jeweiligen
Vorwänden der Sanitärräume.
Die Rohrleitungen erhalten eine Wärmedämmung aus alukaschierter
Mineralwolle und im Bereich der Technikzentrale zusätzlich eine
Blechummantelung.
Leitungen, die Brandwände durchdringen, werden mit
Brandschutzabschottungen in entsprechender Qualität abgeschottet.



2.1.2 Schmutzwasser

Es werden bestehende Schmutzwasserleitungen in den Umkleidebereichen
demontiert und entsprechend ersetzt. Die neuen Leitungen werden aus
schallgedämmtem Kunststoffrohr vorgesehen.
Der Anschluss an die Grundleitung wird neu verlegt. Die Bodeneinläufe in
den Duschbereichen und im Waschraum sind zurückzubauen und werden in den
Duschbereichen hochbauseitig als Duschrinnen neu installiert und
angeschlossen.

Schmutzwasserentlüftungsleitungen erhalten eine Schwitzwasserisolierung
aus Mineralwolle in diffussionsdichter Ausführung.
Leitungen, die Brandwände durchdringen, werden mit
Brandschutzabschottungen in entsprechender
Qualität abgeschottet



2.1.3 Objekte und Ausstattungsgegenstände

Die sanitären Objekte werden gemäß den zu Grunde liegenden Plänen
angeordnet.
Für das Behinderten-WC sind ein behindertengerechtes WC mit den
notwendigen Stützklappgriffen sowie ein unterfahrbarer Waschtisch
vorgesehen. Das Ausstattungszubehör wird entsprechend der gültigen
Vorschriften behindertengerecht angebracht.




420 Wärmeversorgungsanlagen

2.2 Heizung

2.2.1 Heizlast und Raumtemperaturen

Für die Umkleidebereich wurde die Heizlast gemäß der DIN EN 12831
berechnet.
Die U-Werte beruhen dabei auf den Annahmen und Angaben zu Wand- und
Deckenaufbauten gemäß der Bestands- und Architekturpläne. Mittels der
Berechnungssoftware für die Heizlastberechnung wurden hieraus die
entsprechenden U-Werte ermittelt.
Die Werte sind der Heizlastberechnung zu entnehmen.

Die Temperaturen aus dem Bestand wurden dabei nicht bzw. nur teilweise
übernommen, da es Nutzungsänderungen in einzelnen Räumen gibt. Für die
Heizlastberechnung als Grundlage festgelegt wurden folgende
Raumtemperaturen:

Sporthalle: 20 °C

Aufenthaltsraum: 20 °C

Nebenraum/Lagerraum/Putzmittelraum: 15 °C

WC-Raum: 20 °C

Dusch-/ Waschraum: 24 °C

Ankleideraum: 24 °C

Flurbereich: 20 °C


Die Raumtemperaturen wurden dabei anhand des Beiblatts 1 der DIN EN
12831 ermittelt und festgelegt.
Die Zulufttemperatur des Lufterhitzers der RLT-Anlage wird auf 24 °C
ausgelegt, wodurch ein Teil der Heizlast durch die Lüftungsanlage
abgedeckt werden kann. Für die restliche Heizlast werden analog zum
Bestand Heizkörper eingesetzt.



2.2.2 Heizungsanlage

Das neue Heizungsnetz wird an den bestehenden Verteiler an den dafür
vorgesehenen Abgängen angeschlossen.
Folgende Temperaturen werden für die weiteren Berechnungen zugrunde
gelegt:

Vorlauftemperatur Heizung: 70 °C

Rücklauftemperatur Heizung: 50 °C



2.2.3 Verteilnetz

Das Heizungsverteilnetz wird aus C-Stahlrohr aufgebaut und die
Verbindungen erfolgen mit Pressfittingen.
Die Rohrleitungen erhalten eine Wärmedämmung aus alukaschierter
Mineralwolle gemäß den aktuell gültigen Normen und Richtlinien und im
Bereich der Technikzentrale zusätzlich eine Blechummantelung.
Leitungen, die Brandwände durchdringen, werden durch
Brandschutzabschottungen in entsprechender
Qualität abgeschottet.
Zur einfacheren Wartung und zum hydraulischen Abgleich werden
Strangabsperr- und Strangregulierventile in das Rohrleitungsnetz mit
eingebunden.



2.2.4 Heizflächen

In den Umkleiden mit Nebenräumen wurden die bestehenden Heizkörper
einschl. sämtlichen Halterungen und Zubehör demontiert. Die
Bestandsleitungen bis zum Heizungsverteiler wurden ebenfalls demontiert.

Zum Beheizen der Umkleiden und Nebenräumen werden analog zum Bestand
neue Plattenheizkörper einschl. neuer Thermostatventile und
Rücklaufverschraubungen vorgesehen. Dabei werden diese bevorzugt von
oben aus der Abhangdecke mittels seitlichen Anschlusses angeschlossen.
Die Anschlussleitungen werden im Wandbereich auf Putz verlegt.

430 Lufttechnische Anlagen

2.3 Lüftung

2.3.1 Allgemein

In der Planung werden alle Umkleidebereiche mit Duschen und Nebenräumen,
wie bereits im Bestand vorgesehen, be- und entlüftet.

Die Bestandslüftungskanäle mit den dazugehörigen Lüftungskomponenten in
den Umkleidebereichen mit Duschen und Nebenräumen wurden vollständig bis
zu den Brandschutzklappen am Ein- und Austritt der Lüftungszentrale
zurückgebaut und demontiert, ausgeschlossen sind die Lüftungskanäle zur
Be- und Entlüftung der Sporthalle.

Für die Belüftung der Bereiche erfolgt der Anschluss an das neue
zentrale Lüftungsgerät in der Lüftungszentrale, das derzeit neu
errichtet wird.



2.3.2 Brandschutz

Es werden alle Brandschutzklappen im Bestand zurückgebaut einschl. deren
Verkabelung mit Ausnahme der zwei Brandschutzklappen in der Wand zur
Lüftungszentrale, diese bleiben im Bestand und werden weiterhin genutzt.
Brandschutztechnisch werden die Lüftungsleitungen und die Lüftungskanäle
mittels Brandschutzklappen beim Durchdringen einer Wand mit
Brandschutzanforderungen abgesichert.
Die neuen Brandschutzklappen werden mit Federrücklaufantrieben und
Endlagenschalter ausgestattet und über eine neue Verkabelung an den
Schaltschrank im Bestand angeschlossen.



2.3.3 Schallschutz

Um die Schallemission der Ventilatoren im Bestand zu mindern, werden in
dem Hauptkanal zu den Umkleidebereichen und Nebenräumen Schalldämpfer
vorgesehen.
Zur Unterbindung von Telefonieschall und zum Einhalten der
Schallwertvorgaben sind in den Zu- und Abluftleitungen nach den
Volumenstromreglern zusätzliche Kulissen- und/oder Rohrschalldämpfer
verbaut.



2.3.4 Regelgeräte

Der hydraulische Abgleich der einzelnen Luftleitungen erfolgt über
Konstant-Volumenstromregler.



2.3.5 Luftleitungen und Luftkanäle

Die Lüftungskanäle bestehen aus verzinktem Stahlblech. Für die runden
Luftleitungen werden Wickelfalzrohre, ebenfalls aus verzinktem
Stahlblech, vorgesehen.



2.3.6 Wärmedämmung

Sämtliche abluft- und zuluftseitigen Luftleitungen und Lüftungskanäle in
den Umkleidebereichen und Nebenräumen, in nicht sichtbaren Bereichen
oder innerhalb der Abhangdecken erhalten gemäß den gesetzlichen
Vorschriften und Vorgaben eine Wärmedämmung aus Mineralwolle, um
Wärmeverluste zu vermeiden.



2.3.7 Luftauslässe

Für die Be- und Entlüftung werden Lüftungsauslässe oder Tellerventile
eingebaut.



2.3.8 Luftmengenberechnungen

Die Luftmengen in den Umkleide-, Dusch- und Toilettenräumen werden gemäß
der AMEV mit einem Volumenstrom von 11 m3/h pro m² bestimmt. Im
Vergleich zum Bestand ergibt sich dadurch eine deutlich geringere
Luftmenge von ca. 3.100 m3/h gegenüber dem Bestand von ca. 6.500 m³/h
für den gesamten Bereich (siehe Luftmengenberechnung).




480 Gebäudeautomation

2.4 Gebäudeautomation

2.4.1 Allgemein

Im Zuge der Sanierung wurden alle Brandschutzklappen und deren
Verkabelung demontiert und bis zum Bestandsschaltschrank zurückgezogen.

Derzeit findet eine Neuinstallationen der Gebäudeautomation statt (nicht
Bestandteil der Ausführungsplanung), sodass auf dem
Bestandsschaltschrank die neue Verkabelung der neuen Brandschutzklappen
aufgelegt und angesteuert wird.

Die Lüftungsregelung der Umkleidebereiche erfolgt zukünftig über eine
Konstant-Luftmenge durch ein Zeitprogramm.
Eine individuelle Luftmengensteuerung und Anpassung der Einschaltzeit
der verschiedenen Bereiche wird nicht vorgesehen.

3. Allgemeine Hinweise

3.1 Zuverlässigkeitsüberprüfung

Da die Arbeiten in einem Sicherheitsbereich durchgeführt werden, ist
ausreichend vor Baubeginn eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durch die
Polizei erforderlich. Sie ist auch bei jeder
Personaländerung/Neueinstellung im jeweiligen Betrieb erforderlich.
Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer
erhalten nur Zutritt zur Baustelle, wenn das Ergebnis der
Zuverlässigkeitsüberprüfung positiv ist.
Der Auftragnehmer hat sofort nach Auftragserteilung eine Liste mit
allen auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Beschäftigten sowie
einer Ersatzmannschaft einzureichen und von diesen die "Zustimmung zur
Zuverlässigkeitsüberprüfung", die als Anlage beigefügt ist, vorzulegen.
Mit der Bauausführung darf erst nach Abschluss der
Zuverlässigkeitsüberprüfung begonnen werden.

KALKULATIONSHINWEIS

Sämtliche Postionen verstehen sich als liefern und montieren.

Sämtliches für die Montage und Einbringung benötigtes Hebe-
Werkzeug und Zubehör, sowie Verdrahtungs-, Klein- und
Befestigungsmaterialien in Form von Schrauben, Muttern, Dübel
etc. sind in den Einheitspreisen mit abgegolten. Hierunter fallen
auch Autokräne (oder ähnliches), Holzpaletten, Unterlagen usw.

Die Installationen erfolgen teilweise Aufputz in Sichtmontage auf
Beton- und Mauerwerkswänden und unter den Decken.
Bei der Sichtmontage ist besondere Sorgfalt auf eine
gleichmäßige und parallele Leitungsverlegung zu legen.

Einzelne Bereiche sind nach der Fertigmontage der Haustechnik nur noch
schwer zugänglich. Deswegen muss der Arbeitsablauf unter den Gewerken
Heizung, Lüftung, Sanitär, Gebäudeautomation und Elektro vorab
besprochen, aufeinander abgestimmt und koordiniert werden.

Die zum Bauzeitpunkt geltenden Maßnahmen, Regelungen und Vorschriften
sind umzusetzen. Zu den möglichen Maßnahmen gelten z.B. eine
Maskenpflicht im Gebäude oder auf dem Gelände, das Tragen der Maske
während der Arbeiten, Abstandsregelungen, etc.

Sämtliche oben aufgelisteten Hinweise müssen in der Kalkulation und in
den Einheitspreisen berücksichtigt werden.
Die Mehrpreise für diese Arbeiten sowie Anforderungen an die Materialien
sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.