e1358118-b934-4a6c-a29a-317619d0c731-01 CON-0001 NAV 04: (2.712,21 EUR netto) Die Preisentwicklung bei PE-Materialien ist unmittelbar an die Entwicklung der Rohölpreise gekoppelt. Aufgrund der anhaltenden weltweiten politischen und wirtschaftlichen Unruhen kam es in den vergangenen Monaten zu deutlichen Preissteigerungen im Ölsektor, welche sich nachweislich auf die Beschaffungskosten der PE-Produkte ausgewirkt haben. Hinzu kommt, dass sich die Ausführung der Leistungen im Versorgungskanal infolge unvorhergesehener und umfangreicher Betonsanierungsarbeiten zeitlich verschoben hat. Die betroffenen Leistungen konnten daher nicht wie ursprünglich vorgesehen ausgeführt werden. Infolge dieser Bauablaufstörung war auch die Materialbeschaffung an den ursprünglich vorgesehenen Terminen nicht möglich bzw. wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die ausführende Firma hat ihre Kalkulation bzw. Lieferantenanfragen im Februar / März 2026 sowie im April 2026 eingeholt. Bereits in dieser Periode war eine deutliche Preissteigerung erkennbar und durch entsprechende Angebote bzw. Preisanpassungen der Lieferanten nachweisbar. NAV 05: 11.609,16 EUR netto Im Rahmen der Herstellung der Trinkwasserhauptleitung PE 100 SDR 11 DN 150 im Versorgungskanal wurden vier Gebäudeabgänge hergestellt. Im Bereich der Abgänge erfolgt der Übergang von der PE-Hauptleitung auf ein metallisches Rohrleitungssystem aus Edelstahl (V4A, Presssysteme) sowie in Teilbereichen Kupfer-Presssysteme. Der Nachtrag umfasst die Lieferung und Montage von Edelstahl-Pressfittings (Bögen, Übergänge, Reduzierstücke, T-Stücke), Armaturen (Kugelhähne, Schieber) sowie Flansch- und Gewindeverbindungen zur Herstellung der Hausanschluss- und Steigleitungen. add-wss NAV 04: Im Zuge der Durchführung der Maßnahme hat sich ergeben, dass auf Grund der Bauverzögerung, durch die erforderlich gewordene Betonkanalsanierung, die Bestellung von PE-Ltg. nicht termingemäß ausgelöst werden konnte. Die nun geltend gemachten Mehrkosten resultieren somit aus einer zwischenzeitlich eingetretenen Marktveränderung, welche zum Zeitpunkt der ursprünglichen Terminplanung nicht vorhersehbar war. Aus fachtechnischer Sicht ist nachvollziehbar, dass die Materialien nicht frühzeitig bestellt wurden, da die Ausführung der Leistungen aufgrund der zusätzlichen Betonsanierungsarbeiten nicht gesichert planbar war und eine längerfristige Vorhaltung bzw. Lagerung der Materialien wirtschaftliche und logistische Risiken mit sich gebracht hätte. NAV 05: Im Zuge der Durchführung der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass die zur Fertigstellung der Gesamtleistung technisch erforderlichen Hausanschlüsse versehentlich nicht ausgeschrieben worden sind. Die Ausführung in Edelstahl ist erforderlich, da im Versorgungskanal und im Übergangsbereich zur Gebäudeinstallation folgende Anforderungen bestehen: -Korrosionsbeständigkeit in dauerhaft feuchter Umgebung (Versorgungskanal) -Trinkwasserhygienische Sicherheit gemäß DVGW-konformen Systemen -Mechanische Stabilität für Steigleitungen, Bögen und Armaturen -Zuverlässige Übergänge von PE auf metallische Gebäudetechnik -Wartungs- und Demontagefähigkeit der Absperr- und Verteilerarmaturen PE-Rohre sind für den Erd- und Leitungsbau geeignet, jedoch im Bereich von frei geführten Steigleitungen, Armaturen und Gebäudeanschlüssen aufgrund fehlender Formstabilität und begrenzter Anschlussmöglichkeiten nur eingeschränkt einsetzbar. Der Nachtrag resultiert aus der technisch erforderlichen Ausführung der Gebäudeabgänge in Edelstahl zur Sicherstellung einer dauerhaft korrosionsfreien, betriebssicheren und normgerechten Trinkwasserinstallation im Übergangsbereich zwischen PE-Hauptleitung und Gebäudeinstallation. 1713510.52 RES-0001 TEN-0001 CON-0001 false false LOT-0001 TEN-0001 1442142.17 not-known TPA-0001 LOT-0001 01 CON-0001 2025-06-02+02:00 H & W Tiefbau GmbH Co. KG, 45770 Marl 1 TEN-0001 TPA-0001 ORG-0006 38 http://www.blb.nrw.de ORG-0001 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund Emil-Figge-Str. 91 Dortmund 44227 DEA52 DEU 05111-32003-71 Einkauf und Vertragsmanagement +49 0 +49 0 do.einkauf@blb.nrw.de http://www.evergabe.nrw.de ORG-0002 Vergabesatellit BLB NRW - - 40470 DEA12 DEU t:490 blbvergabe@blb.nrw.de +49 0 +49 0 blbvergabe@blb.nrw.de http://www.blb.nrw.de ORG-0003 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Justiziariat Mercedesstr. 12 Düsseldorf 40470 DEA11 DEU t:0211617000 BLBVergabe@blb.nrw.de +49 0 +49 21161700174 BLBVergabe@blb.nrw.de https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/zustaendigkeit_vergabekammer/index.html ORG-0004 Vergabekammer Westfalen Albrecht-Thaer-Straße 9 Münster 48147 DEA33 DEU t:02514111691 vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de +49 0 +49 2514112165 vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de ORG-0006 H & W Tiefbau GmbH Co. KG Am Petersberg 2 Marl 45770 DEA36 DEU DE228689501 02365699990 info@h-w-tiefbau.de ORG-0007Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bonn53119DEA22DEU0204:994-DOEVD-83+49228996100noreply.esender_hub@bescha.bund.de 00464856-2026128/20262026-07-07+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 eforms-sdk-1.13 846af00e-954f-4cc3-be7a-03e1d4c098d0 e64ab05a-4853-4e8f-afdb-1748a178586f 2026-07-06+02:00 08:33:16+02:00 01 2026-07-06+02:00 32014L0024 can-modif DEU ORG-0001 ted-esenORG-0007 false false no-eu-funds vob-a-eu entsprechend der Regelungen in § 160 GWB ORG-0003 ORG-0004 010-25-00136 Auftragsänderung 3: BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund, CN, San. TW-LW-Netz, 1. BA Ltg. im VK 010-25-00136 VOB Leistung Trinkwasserltg. im Versorgungskanal Das Trink- und Löschwassernetz der TU Do, CN ist aus hygienischen Gründen zu sanieren. Die EU-Weit ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den Rückbau und Neubau von Leitungen im Versorgungskanal works #Bekanntmachungs-ID: CXPUYYNYXK4# Das Vergabeverfahren wird über den Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW) abgewickelt. Unternehmen erhalten bei der Registrierung auf dem VMP NRW einen individuellen Unternehmensaccount. Der Austausch zwischen der Vergabestelle und dem Unternehmen erfolgt elektronisch über diesen Account und den für dieses Vergabeverfahren angelegten Projektraum im Modul "Kommunikation". Nur das Unternehmen hat Zugriff auf die über den Unternehmensaccount im Modul "Kommunikation" des Projektraums eingegangenen und ausgehenden Nachrichten. Dem Unternehmen werden hierüber auch rechtserhebliche Erklärungen im Vergabeverfahren zugestellt. Innerhalb des Unternehmensaccounts können mehrere Nutzerkonten angelegt werden. Bei der Anlage wird die Verwendung funktionsbezogener E-Mail-Adressen empfohlen. Weitere Informationen und Hilfestellungen zum VMP NRW sowie Anleitungen zum Bietertool für die Angebotsabgabe finden Sie auf der Internetseite des Betreibers cosinex GmbH unter folgendem Link: https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008. ______________________________________ Sollte es im Rahmen des Vergabeverfahrens durch Mehrfachangaben im Preisblatt einerseits und im Bietertool andererseits zu widersprüchlichen Angaben über Preisnachlässe durch den Bieter kommen, werden die Angaben im Preisblatt als vorrangig angesehen und der Bewertung des Angebots zugrunde gelegt. ______________________________________ Hingewiesen wird auf die Korruptionspräventionen, denen sich der BLB NRW unterworfen hat; diese finden sich unter: https://www.blb.nrw.de/compliance. Einem rechtskonformen Handeln unterwirft sich auch der Bewerber / Auftragnehmer. Datenschutzklausel gem. § 12 Abs. 2 Datenschutzgesetz NRW Die von Ihnen erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Ihre Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Angebotes. Hinweis - Wettbewerbsregister Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister nach § 6 Abs. 1 S. 1 des Wettbewerbsregistergesetzes einholen. Zuständigkeit bei Meinungsverschiedenheiten nach § 18 (2) VOB/B (Streitigkeiten) Entsprechend dem § 18 (2) VOB/B und dem Transparenzgebot hat der BLB NRW die zuständige Stelle eingerichtet und gibt sie hiermit bekannt: BLB NRW Zentrale Justiziariat Mercedesstr.12 40470 Düsseldorf ______________________________________ Wenn in den Vergabeunterlagen die Abgabe von mehreren Hauptangeboten nicht ausgeschlossen wurde (siehe Formblatt 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots), dann muss jedes einzelne Hauptangebot im Vergabemarktplatz als ein eigenständiges Angebot - mit allen dazugehörenden Unterlagen - erzeugt und über den Abgabeprozess einzeln eingereicht werden. Angebote von Bietern, die sich nicht an diese Formvorgaben halten, werden ausgeschlossen. Die Abgabe von technisch identischen Doppelangeboten ist nur insoweit zulässig, solange keine belastbaren Anhaltspunkte für missbräuchliches Bieterverhalten vorliegen. Insbesondere das selektive Bedienen von Nachforderungsaufforderungen führt zum Ausschluss des selektiv vervollständigten Hauptangebots. 45252126 45111290 San. Trinkwasser-/Löschwassernetz der TU Do, CN Emil-Figge-Str. 61 Dortmund 44227 DEA52 DEU LOT-0001 false false no-eu-funds siehe Vergabeunterlagen true Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter performance - ORG-0002 entsprechend der Regelungen in § 160 GWB ORG-0003 ORG-0004 false false true none 010-25-00136 Auftragsänderung 3: BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund, CN, San. TW-LW-Netz, 1. BA Ltg. im VK 010-25-00136 Das Trink- und Löschwassernetz der TU Do, CN ist aus hygienischen Gründen zu sanieren. Die EU-Weit ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den Rückbau und Neubau von Leitungen im Versorgungskanal works none 45252126 45111290 San. Trinkwasser-/Löschwassernetz der TU Do, CN Emil-Figge-Str. 61 Dortmund 44227 DEA52 DEU 2025-07-01+02:00 2026-03-30+02:00 2000-01-01Z