Beweissicherung durchführen für in Anspruch genommene
Grundstücke, Verkehrswege, Zufahrtswege und Flächen.
Dokumentation des Ausgangszustandes, insbesondere für:
- Baustelleneinrichtungsflächen
- Uferbereich
- benachbarte Gebäude
- angrenzende Zäune
- angrenzende Verkehrswege und Verkehrsflächen
- Baustellenzufahrten.

Beweissicherung für die Baumaßnahme.
Bei der Feststellung des Zustandes der Geländeoberfläche ist auch Art/ Umfang des Bewuchses (Art, Anzahl, Größe und Standort von Bäumen, Sträuchern, Hecken sowie sonstigen Vegetationsflächen) festzustellen.

Es sind die baulichen Anlagen zu erfassen, die aufgrund
der vom AN gewählten Bauverfahren beeinträchtigt werden
können.

Der AN hat vor Baubeginn mit dem AG und den Eigentümern/ Unterhaltungspflichtigen den Zustand der Anlagen mit Lageplan und Fotos aufzunehmen, darüber ein Protokoll zu fertigen und dieses von allen Beteiligten unterzeichnen zu lassen.

Übergabe v.g. Protokoll gem. Liste Termine und Fristen.

Schlussbesichtigung nach Ende der Baumaßnahme
durchführen. Vorlage der Freistellungserklärungen der Eigentümer/ Pächter beim AG.

Der Gesamtbericht der Beweissicherung ist dem AG und
dem Grundstücks-/ Gebäudeeigentümer in je 1-facher
Ausführung zu übergeben.

70% der Leistung werden nach Übergabe des
Beweissicherungsunterlagen vergütet, 30% nach
Schlussbesichtigung und Übergabe der
Freistellungserklärungen.

Der Zustand der Wasserstraße im Brückenbereich ist
einschließlich einer Peilung des Kanalprofils viermal
festzustellen und zu dokumentieren:
1. vor Beginn der Bauarbeiten,
2. nach dem Abbruch der Brücke,
3. nach der Montage der neuen Brücke sowie
4. nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten.

Die Peilung ist im Baubereich unter der Brücke bis
jeweils 20 m vor und hinter der Brücke durchzuführen.
Der Peilabstand beträgt 1 m in Längsrichtung und 1 m in
Querrichtung.

Die Dokumentation der Peilungen und der
Zustandsfeststellungen ist digital zu liefern.

Abbruch- bzw. Demontagekonzept für den vorhandenen
Überbau inkl. Fahrbahnübergangskonstruktionen auf
Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten
Entwurfsplanung erstellen.

Einschl. Berücksichtigung benachbarter Bauteile,
sämtlicher Hilfskonstruktionen, wirksame
Schutzvorkehrungen für darunter liegende Bauteile,
detaillierte Beschreibung des Ablaufs und
Abbruchverfahrens und Abbruchstatik sowie der Einholung
aller erforderlichen Genehmigungen und Abstimmungen.

Das Abbruch- und Demontagekonzept ist in digital dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Abbruch- bzw. Demontagekonzept für die vorhandenen
Widerlager und Pfeiler auf Grundlage der vom AG zur
Verfügung gestellten Entwurfsplanung erstellen.

Einschl. Berücksichtigung benachbarter Bauteile,
sämtlicher Hilfskonstruktionen, wirksame
Schutzvorkehrungen für darunter liegende Bauteile,
detaillierte Beschreibung des Ablaufs und
Abbruchverfahrens und Abbruchstatik sowie der Einholung
aller erforderlichen Genehmigungen und Abstimmungen.

Das Abbruchprojekt ist in digital dem AG zur Freigabe
vorzulegen.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Kampfmittel unter Beachtung der
Vorgaben in der Baubeschreibung. AG stellt Unterlagen
gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Leitungen (Rück- und Neunbau)
unter Beachtung der Vorgaben in der Baubeschreibung. AG
stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Abbruch Überbau unter Beachtung
der Vorgaben in der Baubeschreibung. AG stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Abbruch Widerlager und Pfeiler
unter Beachtung der Vorgaben in der Baubeschreibung. AG
stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Herstellung Baugrube inkl.
Bodenverbesserung unter Beachtung der Vorgaben in der
Baubeschreibung. AG stellt Unterlagen gemäß
Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Herstellung Fundament und
Widerlager unter Beachtung der Vorgaben in der
Baubeschreibung. AG stellt Unterlagen gemäß
Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Herstellung Überbau unter
Beachtung der Vorgaben in der Baubeschreibung. AG
stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Straßenbau unter Beachtung der
Vorgaben in der Baubeschreibung. AG stellt Unterlagen
gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach Eurocode und
ZTV-ING.

Technische Bearbeitung Restarbeiten inkl. Renaturierung
unter Beachtung der Vorgaben in der Baubeschreibung. AG
stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur Verfügung.

Es sind alle zur Erfüllung der Bauleistung
erforderlichen Pläne zu liefern. Inkl. Schalpläne mit
allen Angaben zu Arbeits- und Schalfugen.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift/ Schriftzeichen nach DIN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.

Statische Berechnungen (Standsicherheitsnachweise)
gemäß Eurocode und ZTV-ING prüffähig erstellen und
liefern.

Statische Berechnungen nach Inhalt, Umfang und Form
gemäß Baubeschreibung sowie Materialauszüge,
Stahllisten, Stücklisten usw., die für die
Baudurchführung erforderlich sind,
aufstellen.

Standsicherheitsnachweis und Bemessung für das gesamte
Bauwerk einschl. Gründung sowie aller Baubehelfe.
Lieferung digital.

Bestandsaufnahme und Dokumentation der vorhandenen
Markierungen in der Gersdorfstraße im Bereich der
Techowbrücke bis 30 m vor und hinter dem Bauwerk sowie
für die gesamte Umleitungsstrecke.Dokumentation dient
der späteren Wiederherstellung der Markierungen.
Umfasst Fahrbahn, Geh- und Radweg. Dokumentation in
Schrift- und Bildform.

Liefern digital im pdf-Format.

Dokumentation in Absprache mit dem AG der
Bestandssituation im Bereich der Gehwege für den
Straßenbau aufstellen.

Formlose Vermessung der Gehwegbreiten, Einfahrtsbreiten
und Längen etc. in Ergänzung zur vorhandenen Vermessung
Dokumentation der Lage der Granitsteine, Poller,
Verkehrsschilder, der Bank, etc.

Darstellung in einem Lageplan und in einer
Fotodokumentation

Liefern digital im pdf-Format.

Aufstellen und Liefern der Ausführungsunterlagen nach
Eurocode und ZTV-ING sowie Technische Bearbeitung und
Standsicherheitsnachweise für sämtliche Baubehelfe (wie
Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste einschl. Gründungen,
Hilfsstützungen, Einhausungen, Absteifungen, Verbauten,
Schalungen usw.).

Zeichnungen nach Inhalt, Umfang und Form gemäß
Baubeschreibung, DIN-Formaten entsprechend den
Ausführungsrichtlinien der DIN EN ISO 6428 und mit
Normschrift / Schriftzeichen nach DIN EN ISO 3098,
Schriftform B, vertikal, herstellen.

Für die Prüf- und Genehmigungsvermerke des AG ist über
dem Schriftfeld eine Fläche gem. RiDaLi freizuhalten.
Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch den AG.
Die Prüfzeiten sind zu beachten!

Hierzu zählen unter anderem = Montagekonzept,
Rückbaukonzept, Baugrubenverbau, Aussteifungen, Trag-
und Arbeitsgerüste, Hilfsstützungen,
Kranaufstellflächen, Arbeitsebenen etc.

Liefern digital im dgn- und pdf-Format.

Statische Berechnungen (Standsicherheitsnachweise)
gemäß Eurocode und ZTV-ING prüffähig erstellen und
liefern.

Statische Berechnungen nach Inhalt, Umfang und Form
gemäß Baubeschreibung sowie Materialauszüge,
Stahllisten, Stücklisten usw., die für die
Baudurchführung erforderlich sind, aufstellen.

Standsicherheitsnachweis und Bemessung für sämtliche
vom AN benötigter Baubehelfe.

Lieferung digital.

Montagekonzept für das Bauwerk mit allen erforderlichen
Ausführungszeichnungen, Erläuterungen und
Standsicherheitsnachweisen nach ZTV-ING anfertigen und
eventuell erforderliche örtliche vermessungstechnische
Aufnahmen durchführen.

Der AG stellt Unterlagen gemäß Baubeschreibung zur
Verfügung. Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch den
AG.

Lieferung des Montagekonzeptes einschließlich aller
Zeichnungen, Berechnungen und Erläuterungen digital als
pdf-Datei.

Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung sowie der
Montageanweisung nach ZTV-ING auf der Grundlage der
durch den AG zur Verfügung gestellten Entwurfsplanung
bzw. durch den AN erstellten und durch AG freigegebenen
Ausführungsplanung anfertigen und liefern, insbesondere
für:
- den Brückenüberbau aus Stahl,
- sämtliche Geländer,
etc. .

Erarbeiten und Aufstellen von Stücklisten.
Aktualisierung der Ausführungsplanung des AN im
Ergebnis der Werkstattplanung.

Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch den AG.
Erforderliche Prüfzeit des AG ist zu beachten.

Lieferung der Werkstattplanung digital als pdf-Datei.

Anstrichflächen- und Gewichtsberechnung Stahlbau liefern

Anstrichflächenberechnung getrennt nach
Korrosionsschutzsystem aufstellen.
Original dem AG übergeben, geht in Eigentum des AG
über.
Prüfauflagen sind einzuarbeiten und die Gleichstellung
ist digital zu liefern.
Lieferung digital, Prüfdatei in Abstimmung mit dem AG liefern.

Erstellen der Unterlagen zur Beantragung der
Verkehrsrechtlichen Anordnungen entsprechend dem
Bauvertrag.

Einreichung zur Genehmigung bei der Verkehrsbehörde und
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Für bauzeitliche Verkehrsführungszustände (bauzeitl.
Verkehrskonzept).

Gebühren für Genehmigungen einschließlich Ergänzungen,
Änderungen und Überarbeitungen sind mit der Pauschale abgegolten.

Zusätzliche Aufwendungen infolge von durch den AN
veranlassten Abweichungen im Bauablauf werden nicht
gesondert vergütet.

Erstellung und Einreichung von genehmigungsfähigen
Verkehrssicherungsplänen (Absperrung, Beschilderung und
Markierung) unter Beachtung sämtlicher örtlichen
Gegebenheiten auf Grundlage der vorliegenden
Entwurfsplanung.

Verkehrssicherung entsprechend ZTV SA und RSA.
Koordinierung/ Abstimmung der Leistungen für die
Verkehrssicherung mit anderen Auftragnehmern, sowie der
zuständigen Verkehrsbehörde, dem zuständigen
Straßenverkehrsamt und der Polizeidienststelle.

Erstellen der Unterlagen zur Beantragung der
Verkehrsrechtlichen Anordnungen entsprechend dem
Bauvertrag.

Einreichung zur Genehmigung bei der Verkehrsbehörde und
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Für Endzustand nach Baufertigstellung.

Gebühren für Genehmigungen einschließlich Ergänzungen,
Änderungen und Überarbeitungen sind mit der
Pauschale abgegolten.

Erstellung und Einreichung von genehmigungsfähigen
Verkehrssicherungsplänen (Beschilderung und Markierung)
unter Beachtung sämtlicher örtlichen Gegebenheiten.

Strom- und schifffahrtspolizeiliche Zustimmungen (SSZ)
einholen.

Mehrmalig, mind. für:
- allgem. Arbeiten,
- Rückbau Brücke,
- Montage Brücke,
- Ausschalen Fahrbahnplatte und
- Montage Leitungen.

Diese Pauschale umfasst das Aufstellen und Einreichen
der vollständigen Antragsunterlagen.

Weiterhin ist in diese Pauschale der Aufwand für alle
Abstimmungen vor Ort einzurechnen. Anpassungen und
Ergänzungen der Antragsunterlagen werden nicht
gesondert vergütet. Der Zeitraum zur Zustimmung ist im
Bauablauf- bzw. Bauzeitenplan mit acht Wochen zu
berücksichtigen.

Das Informationsblatt des WSA Spree-Havel für "Arbeiten
an Brücken über Wasserstraßen" ist hierfür zu
berücksichtigen.

Bei der Beantragung ist darauf zu hinzuweisen, dass es
sich um eine Baumaßnahme des WSV handelt (keine
Veranschlagung von Gebühren).

Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in die
wesentlichen Leistungen gemäß Baubeschreibung als
Balkenplan inkl. Zeichnungsverzeichnis für alle Teile
der Gesamtausschreibung inkl. Leitungsarbeiten
aufstellen.

In den Bauablauf eingreifende Arbeiten Dritter (u.a.
Leitungsbetreiber) bzw. Gewerke, die vom Auftraggeber
gesondert vergeben werden, sind gemäß Koordinations-
und Abstimmungsverantwortung des AN im Bauzeitenplan
aufzunehmen.

Lieferung digital als mpp-Datei (MS-Projekt) und pdf.

Bauzeitenplan für alle Teile der Gesamtausschreibung
inkl. Leitungsarbeiten entsprechend Bauablauf bei
Bedarf fortschreiben und zur Überprüfung und Sichtung AG
überreichen.

Lieferung digital als mpp-Datei (MS-Projekt) und pdf.

Erstellung und Lieferung eines
Baustelleneinrichtungsplanes für alle Teile der
Gesamtausschreibung inkl. Leitungsarbeiten.

Der Baustelleneinrichtungsplan muss im Wesentlichen
enthalten:
- bauzeitliche Zuwegungen,
- Büro- und Lagerflächen,
- Standorte von Großgeräten,
- Auflistung der wesentlichen auf der Baustelle
vorhandenen Geräte und Hilfsmittel und
- Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle.

Liefern digital im pdf-Format.

Fortschreibung und Lieferung eines
Baustelleneinrichtungsplanes für alle Teile der
Gesamtausschreibung inkl. Leitungsarbeiten.

Der Baustelleneinrichtungsplan muss im Wesentlichen
enthalten:
- bauzeitliche Zuwegungen,
- Büro- und Lagerflächen,
- Standorte von Großgeräten,
- Auflistung der wesentlichen auf der Baustelle
vorhandenen Geräte und Hilfsmittel und
- Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle.

Bei wesentlichen Änderungen ist der
Baustelleneinrichtungsplan fortzuschreiben.

Liefern digital im pdf-Format.

Wasserhaltungskonzept erstellen für die gesamte
Baumaßnahme.
Insbesondere für:
- Baugruben Widerlager Nord und Süd

Erstellung eines Konzeptes einschl. der dazu
erforderlichen zeichnerischen Darstellungen für alle im
Rahmen der Baumaßnahme erforderlichen
Wasserhaltungsmaßnahmen.
Das Konzept hat unter Zugrundelegung des vom AN
konzipierten Bauablaufs, seiner Bautechnologie sowie
der Baugrundverhältnisse, Wasserstände und
geometrischen Verhältnisse/ Abmessungen im Wesentlichen
folgende Angaben zu enthalten:
- Bemessung der technischen Ausrüstung für die
Wasserhaltungsanlagen
- Festlegung der Standorte und Anordnung der Pumpen,
Leitungen, Lanzen etc.
- Angaben über die Dauer der Wasserhaltung
- Auflistung aller Geräte und Betriebsmittel mit Angabe
der Parameter
- Beschreibung der Funktion der Wasserhaltungsanlagen
- Angabe von Förderhöhen und Gesamtdurchfluss
- Wahl eines geeigneten Vorfluters
- Definition der Absenkziele
- Zeichnerische Darstellung der Wasserhaltung

Liefern digital im dgn- und pdf-Format zur Freigabe
durch den Auftraggeber.

Von AN ist ein ZTV-ING-Koordinator für die Erstellung
und Koordinierung der Ausführungsunterlagen gemäß
Baubeschreibung in schriftlicher Form zu benennen und
die Koordination auszuführen. Alle Originale der Unterlagen müssen die Unterschrift des Koordinators tragen.

Sämtliche hierfür erforderliche Aufwendungen sind in
diese Position einzurechnen.

Durchführung des notwendigen Behördenmanagements
Kontaktaufnahme und Abstimmungen mit den entsprechenden
Behörden durchführen (Behördenmanagement), soweit kein
gesonderter Ansatz im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Sowie Einholen aller notwendigen Genehmigungen und Übergabe von Information an entsprechende Behörden.
Erhobene Gebühren für die Einholung öffentlich rechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse nach VOB/B § 4, welche im Zuge der Bauausführung erforderlich sind, z. B. Einleiterlaubnis, Sondernutzung für öffentlichen Verkehrsraum, Genehmigungen vom WNA, Kosten für Entnahme- bzw. Einleitungsgebühren für
Wasserhaltungsmaßnahmen etc. .

Anzeige des Beginns der Baumaßnahme bei allen betroffenen Behörden.

Einschl. Teilnahme an Koordinierungsberatungen und Einarbeitung der Ergebnisse in Ablaufpläne, sämtliche Abstimmung mit den anderen Vorhabenbeteiligten u. dgl..

Dies ist keine Ingenieurleistung im Sinne einer auftragsübergreifenden Projektsteuerung.

Die Vergütung der Pauschale erfolgt anteilig zum Baufortschritt.

Koordinator Baustelle benennen und Koordination ausführen.

Der AN hat seine Leistungen mit allen betroffenen Versorgungsträgern eigenständig, unter Einbeziehung des AG, abzustimmen und in seinem Bauablauf zu berücksichtigen und einzuplanen.

Entsprechende Genehmigungen bzw. Abstimmungen bei den Leitungsträgern einholen.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen, die die Koordination der Leitungsumverlegungen sowie Rück- und Neubau dieser und die entsprechenden Abstimmungen mit den betroffenen Versorgungsträgern betreffen.

Das Ergebnis ist je Bauphase dem AG zu übergeben.

Fotodokumentation in Reihenfolge des Bauablaufs über
das Baugeschehen der gesamten Baumaßnahme (Abbruch und
Neubau) anfertigen und liefern.

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1600 x 1200 Pixel, 16,7 Millionen Farben) mit
Digitalkamera in JPG-Format.

Übergabe der Daten digital.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.
Format = JPEG; max. 500 kB/Bilddatei.

Der Dateiname muss folgende Informationen in folgender
Reihenfolge enthalten:
- Datum der Aufnahme (Format jj.mm.tt)

- Beschreibung des Bildinhaltes
- laufende Bildnummer (3-stellig, mit führenden Nullen)
Beispiel: 26.12.31-Baugrube-001

Lieferung digital an den AG, einschl.
Inhaltsverzeichnis/ Übersichtsliste in Tabellenform.
Anzahl der Fotos ca. 200 Stück

Dokumentation für die Gesamtmaßnahme inkl. Leitungsbau
erstellen und liefern. Die Unterlagen umfassen
sämtliche verbauten Teile und Materialien.

Sie muss übersichtlich nach den einzelnen Bauteilen
gegliedert sein und folgendes enthalten:
- Formblätter nach ZTV-ING (z.B. ÜKO, Lager Protokoll
etc.)
- Gütezeugnisse/ Zertifikate/ Zulassungsbescheide
- Eignungsnachweis
- Herstellungsnachweis/ Fachunternehmererklärung aller
NU
- Prüfbescheinigungen
- Wäge- und Lieferscheine
- BII-Akte
- Ergebnisse Eigenüberwachungen und Fremdüberwachungen
- Wartungs- und Pflegeanweisungen
- Bauwerksinspektionsakte nach VV-WSV 2101
- Tagesberichte AN

Lieferung digital. Form und Ausstattung ist mit dem AG
abzustimmen.

Anfertigen und Liefern von Bestandsplänen (BPL) gemäß
Ri-DaLi (Richtlinie für Datenlieferung) und ZTV-ING,
Teil 1 durch Berichtigung der Originale der mit einem
CAD-System erstellten Ausführungszeichnungen oder ggf.
durch Anfertigen besonderer Zeichnungen (CAD).

Der AN übergibt dem AG die Unterlagen digital für einen
Prüfungsdurchlauf. Der AG reicht ein Exemplar mit
seinem Prüfvermerk an den AN zurück.

Einarbeitung der Prüfeintragungen und Lieferung an den
AG.
Lieferung in digitaler Form als Rasterdatei
(TIFF-Format).

Lieferung in digitaler Form als CAD- Austauschdatei
(DGN-Format) und HPGL2/RTL-Datei.

Lieferung eines Bestandsplanverzeichnisses.

Die Daten sind dem AG digital zu übergeben. Lieferung
mit Fertigstellungsanzeige. Ausnahmen sind schriftlich
zu vereinbaren.

Anfertigen und Liefern von
Bestandsübersichtszeichnungen (BÜZ) des Bauwerkes
mittels CAD-System nach Ri-DaLi (Richtlinie für
Datenlieferung) und ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Nr.
4.1, unter Einbeziehung unmittelbar bauseitig
anzugebener Nebenanlagen.

Der AN übergibt dem AG die Daten digital. Der AG reicht
seine Prüfvermerk digital an den AN zurück.

Einarbeitung der Prüfeintragungen und Lieferung an den
AG Lieferung in digitaler Form als Rasterdatei
(TIFF-Format).
Lieferung in digitaler Form als CAD- Austauschdatei
(DGN-Format) und HPGL2/RTL-Datei.

Lieferung eines
Bestandsübersichtszeichnungenverzeichnis.
Die Daten sind dem AG digital zu übergeben.
Lieferung mit Fertigstellungsanzeige. Ausnahmen sind
schriftlich zu vereinbaren.

Anfertigen und Liefern von Bauwerksskizzen (BWSK) für
das Bauwerksbuch nach DIN 1076, Seite 5.
Lieferung digital und als Rasterdatei von den
Zeichnungen.

Bauwerksbuch herstellen.
Mit dem Erfassungsprogramm "SIB-Bauwerke" in der
jeweils aktuellen Version, entsprechend der "ASB
-Bauwerksdaten".
Vorhandene digitalisierte Zeichnungen, Bilder und
Dokumente sind mit zu erfassen.

Liefern des Bauwerksbuches in digitaler Form als
Rasterdateien auf Datenträger gemäß den Angaben in der
Baubeschreibung.
Herstellung, Art und Umfang des Bauwerksbuches gemäß
DIN 1076 (einschl. aller Anlagen) zur Prüfung durch den
AG zur Abnahme des Bauwerkes. Ausnahmen sind
schriftlich zu vereinbaren.

Vor Durchführung der 1. Hauptprüfung und vor
VOB-Abnahme übergibt der Auftragnehmer die
Konstruktionsdaten im CAB-Format auf einem Datenträger
und ein Ausdruck des Bauwerksbuches an den
Auftraggeber.

Nach Rückgabe des geprüften Bauwerksbuches einschl. des
Datensatzes an den Auftragnehmer, erfolgt durch diesen
die abschließende Bearbeitung der Konstruktionsdaten
und des Bauwerksbuches.

Ein vollständiger Bauwerksbuch und die Daten im
CAB-Format des Programmsystems SIB-Bauwerke sind dem AG gemeinsam mit dem letzten Prüfexemplar zu übergeben.

Anhebeanweisung aufstellen und liefern für Lagerwechsel
einschl. Aus-/ Einbau Futterplatten gem. ZTV-ING.
Lieferung der Anhebeanweisung digital als pdf-Datei.

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für '´bauzeitliche Kranstandsfläche'
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Lieferung 'digital '

BBQ-Koordinator benennen und Erbringung der Leistungen nach DIN 1045.

Herstellung und Lieferung eines Bestandsleitungsplans
nach Abschluss aller Leitungsverlegearbeiten im
Bauwerksbereich. Darstellung aller verlegten und
umverlegten Leitungen und Medien in einem maßstäblichen
Lageplan entsprechend dem tatsächlichen
Ausführungsstand. Übergabe digital (pdf).

Beantragen der erforderlichen Schachtscheine bei den
zuständigen Versorgungsträgern vor Aufnahme der
Erdarbeiten. Einholung der Freigaben und
Schutzanweisungen aller betroffenen Leitungsbetreiber
im Baufeld.

Beweissicherungskonzept für die verankerten
Bohrpfahlwände im Bereich der Techowbrücke erstellen.
Zu berücksichtigen sind eine bautechnische
Beweissicherung, geodätische Erfassung sowie die
kontinuierliche Erfassung der Ankerkräfte.

Einmalige und zeitunabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen.

Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst die Pauschale die Vergütung aller einmaligen und zeitunabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B., Technische Bearbeitung, Verkehrskosten der Baustelle, Abrechnung und Vermessung,
Baustellenversicherungen, sonstige einmalige Gemeinkosten.

Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet.

Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand
vergütet.

Zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen.

Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst die Position die Vergütung aller zeitabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B. Geräte, Gerüste und dgl., Baustellengehälter (sofern nicht im Mittellohn enthalten), Allgemeine Hilfslöhne, Betriebsstoffe sowie sonstige zeitabhängige Gemeinkosten.

Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet.

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-
schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
während der Bauzeit unterhalten und säubern.

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand herrichten.
Größe = 4,00/3,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

Doppelwandiges Baubüro, Container mit geeigneten Klimagerät, abschließbar, für den AG mit mind. einem Fenster je Arbeitsplatz antransportieren, nach Leistungsbeschreibung im Baustellenbereich aufbauen, nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen und abtransportieren.

Standplatz anlegen und herrichten. Ver- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder abbauen.

Bürofläche ca. 25 m2, 2 Arbeitsplätze.

Einen separat abschließbaren Aktenschrank aus Stahlblech mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfestigkeitsklasse F 30 aufstellen.
Breite min. 0,8 m, Höhe min. 1,8 m.

Toilettenanlage mit Handwaschbecken sowie Seifen- und
Handtuchspender einrichten.
Folgende Ausstattungen bzw. Arbeitsmaterialien (neuwertig, einschl. Kabel) sind durch den AN bereitzustellen:
- Grundausstattung mit Geschirr und Besteck
- 1 Kaffeemaschine
- 1 digitales Temperaturmessgerät
- 1 Mikrowelle
- 1 betriebsbereiter Internetanschluss
- 1 Kopierer, 1 Laserdrucker,1 Scanner (AIO-Gerät )

Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock, Papierkorb und Schreibtischlampe, zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen und verschließbarem Akten Kleiderschrank.

Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen.

Mit Heizung, elektrischer Beleuchtung, Wasch- und Kochgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser,

(Trinkwasserqualität) Kühlschrank sowie Toilettenanlage einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.

Das Baubüro ausstatten mit Feuerlöscher, einem Aushang zum Verhalten im Brandfall, Kennzeichnungen der Fluchtwege, Türen von Notausgängen die in Fluchtrichtung öffnen, einem zweiten Rettungsweg, einem Aushang mit Anleitung zur 1. Hilfe und 1. Hilfe-Material (Ausstattung gem. Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 und A2.3).

Zufahrtswege und Platzbefestigungen nach Leistungsbeschreibung werden nicht gesondert vergütet. Standplatz nach Abtransport Baubüro entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten.

70 v.H. des Einheitspreises werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben des Baubüros werden gesondert vergütet.

Für die Dauer der Bauzeit Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vorhalten, unterhalten und betreiben, wie z.B. mit Strom und Trinkwasser versorgen und heizen.
Ver- und Entsorgung sicherstellen. 1 mal wöchentlich reinigen. Internetkosten sind mit einzurechnen.
Zufahrt und befestigte Flächen unterhalten.
Teilzeiten werden nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Handkahn (ohne Motor) mit Ruderkellen für AG bereitstellen, vorhalten, unterhalten und nach der Baumaßnahme von der Baustelle entfernen.

Handkahn aus Stahlblech.

Befestigung für Boot sowie Zuwegung am linken und rechten Ufern herstellen.

Diebstahlgesichert.

Sicherung vorhandener Höhen- und Lagefestpunkt im Baufeld.
Höhen- und Lagefestpunkte auffinden, kennzeichnen, einmessen und dokumentieren.

Punkte gegen Verlust und jegliche Veränderung sichern.
Ausführung der Sicherung nach Wahl des AN.

Die Beschaffung von Katasterunterlagen wird nicht gesondert vergütet.

Erstellen und Konkretisieren von Messprogrammen für Ingenieurbauwerke gemäß der ZTV-ING, Teil 1 in Verbindung mit der ZTV Verm-StB 01 inklusive der Konzeption eines Sondernetzes für Setzungs- und Verformungsvermessung des Bauwerkes.

Das Messprogramm ist vor Beginn der Vermessungsarbeiten zur Freigabe vorzulegen.

Übergeben folgender Daten an den AG:
- des Messprogramms PDF/A-Datei
- der Kalibrierungsbescheinigungen der verwendeten
Messgeräte analog oder PDF-Datei
- Qualifizierungsnachweis des eingesetzten
Vermessungspersonals

Durchführung sämtlicher örtlicher Geländeaufmaß, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Arbeiten notwendig sind. Als Grundlage für die Ausführungsplanung des gesamten Bauvorhabens (sämtliche Lose des LVs) einschließlich Anschlussbereiche.

Durchführung der baubegleitenden Vermessung für die
Herstellung des Bauwerks mit Dokumentation nach ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2 und RAS-Verm. Für die Dauer der Bauarbeiten.

Häufigkeit der Einsätze entsprechend Erfordernis und
Notwendigkeit in Abstimmung mit dem Bauablauf des AN.

In diese Pauschale sind insbesondere folgende Vermessungsarbeiten einzurechnen:
- Durchführung sämtlicher Absteckarbeiten auf der Grundlage der Ausführungsplanung
- Verdichtung des Abstecknetzes entsprechend eigener Belange (Bautechnologie) des AN
- Durchführung örtlicher Aufmaße von relevanten Bauteilen, Baubehelfen, Bauabschnitten etc. und nachvollziehbare Darstellung in Grundriss und Schnitten
- Ebenheitsmessungen

Sicherung der Absteckung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.

Anfertigung und Dokumentation der Bauwerksschlussvermessung/ Nullvermessung durch einen
zugelassenen Vermessungsingenieur gem. ZTV-ING - Teil 1,
Allgemeines - Abschnitt 2, Technische Bearbeitung.
Erstellung eines Messprotokolls.
Höhensystem: DHHN2016

Sämtliche Planungen beruhen auf DHHN 92 (tlw. NN1950) und sind entsprechend auf DHHN 2016 anzupassen.

Die Aufnahme aller Punkte erfolgt lage- und höhenmäßig vor Bauabnahme.
Lieferung digital im dgn-Format.
Ebenenbelegung nach Vorgabe AG.

Setzungs- und Verformungsmessungen für das Bauwerk nach
ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2 Nr. 3, der ZTV Verm-StB 2001 und der "Anweisung für Vermessungsarbeiten an Brückenbauwerken" sowie unter sinngemäßer Anwendung der
DIN 1076 und DIN EN ISO 18674 von Baubeginn bis zur Bauwerksabnahme durchführen.

In der Position sind alle Kosten für Vermessungsarbeiten einschl. Aufstellen und Einhaltung des Messprogramms einzurechnen.

Das Messprogramm und die Ergebnisse der vermessungstechnischen Arbeiten sind digital einzureichen. Zusätzlich zum Messprogramm sind alle Höhenmessungen in ein gesondertes Formular einzutragen.

Das Messprogramm vor Baubeginn zur Genehmigung beim AG
einzureichen.

Messbolzen/ -nieten für Höhenkontrollen während des Bauens nach Messprogramm anordnen.

Einschl. der Berücksichtigung des Fortschrittes bei der Bauwerkshinterfüllung sowie vor und nach Lastwechselzuständen.

Netznivellement für sämtliche hergestellte Straßenbeläge im Raster 2,5 x 2,5 m zum Nachweis der höhenrichtigen Ausführung herstellen, dokumentieren und dem AG übergeben.

Messung Brückendurchfahrtshöhe durchführen, dokumentieren und dem AG übergeben.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem
Erfassungsgerät. '

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.

Vorhaltung über die Dauer der Baumaßnahme.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement und
transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AN (Pos. "Verkehrsrechtliche Anordnung bauzeitl. Verkehrskonzept"). Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung für Sperrung der Brückenzufahrtsstraße am nördlichen Widerlager.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.

Vorhaltung über die Dauer der Baumaßnahme.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement und
transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert
vergütet und sind einzurechnen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AN (Pos. "Verkehrsrechtliche
Anordnung bauzeitl. Verkehrskonzept"). Vorhandene
Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft
setzen.
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung für Sperrung der Brückenzufahrtsstraße am südlichen Widerlager.

Umleitungsbeschilderungen aufstellen und beseitigen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten.

Vorhaltung bis zur Verkehrsfreigabe des neuen Brückenbauwerkes. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrsschilder nach Verkehrskonzept des AN (Pos.
"Verkehrsrechtliche Anordnung bauzeitl. Verkehrskonzept").
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = mind. 2,00 m.
Beschilderung für Umleitungsstrecke.

Die beiden Einmündungen zu den BE-Flächen auf die öffentlichen Verkehrswege entsprechend als Baustellenzufahrten kennzeichnen und mit den notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen sichern.

Vorhaltung, Wartung und Instandsetzung bei Beschädigungen aller Art bis zum vorgesehenen Abbau vornehmen und Abbau durchführen.

Verkehrszeichenpläne für die erforderlichen Verkehrsführungen im untergeordneten Netz für die Sperrung der Straße im Bereich der Brücke anfertigen und der zuständigen Verkehrsbehörde zur Prüfung, Anhörung (Abstimmung zum nachgeordneten Netz) und Anordnung einreichen.

Maßstäbliche Ausführungszeichnungen für die großflächige Beschilderung herstellen.

Die Unterlagen sind der Verkehrsbehörde 4 Wochen vor Baubeginn zur Anhörung und Prüfung in 2-facher Ausfertigung einzureichen.

Nach Einarbeitung der Prüf- und Anhörungsauflagen sind die Pläne der Verkehrsbehörde zur Anordnung in 5-facher Ausfertigung zu übergeben.

Die Pläne sind in farbiger Ausfertigung dem AG digital zu übergeben.

Die für die Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung fälligen Gebühren für alle verkehrsrechtlichen Anordnungen und Änderungen sind mit der Pauschale abgegolten.

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild 'Z357 StVO mit 2 Zusatzschildern '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau C.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN '
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild 'Z455 StVO (links, rechts bzw. geradeaus
weisend) '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau C.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN '
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild 'Z457 StVO .1 und .2) '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau C.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN '
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA3, Aufbau C.
Aufstellvorrichtung ' nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit '610 d '

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem
Erfassungsgerät. '

Hinweisschild für den Schiffsverkehr zum Beginn der Baumaßnahme herstellen, liefern, standsicher aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen.

Material von der Baustelle entfernen und der fachgerechten Verwertung zuführen.

Zur Warnung für die Benutzer der Wasserstraße sind vor
Beginn der Bauarbeiten oberhalb und unterhalb der Baumaßnahme Schilder mit dem Text

" Achtung

Baustelle

Brückenersatzneubau km 22,040

Techowbrücke

UKW 10 "

aufzustellen.
Lage ist mit AG abzustimmen.

Abmessung ca. 2,0/3,0 m, weißer Untergrund mit 100 mm breiten roten umlaufenden Rand, schwarze Schrift h = 200 mm.

Hinweisschilder sind bei Dunkelheit und unsichtigem Wetter blendfrei zu beleuchten.

Auf- und Abbau der elektrischen Anlage einschl. erforderl. Anschlüsse und Energiekosten werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen. Erdarbeiten und sonstige Nebenkosten sind ebenfalls einzukalkulieren.

Zusatzschild einschließlich Aufstellvorrichtung gemäß SSZ anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen (ca. 3 Wochen vor der Sperrung).
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen.
Aushub aus Erdarbeiten seitlich lagern.

Zusatzschild während der Standzeit unterhalten und säubern.

Inhalt: Ankündigung einer Sperrung der Wasserstraße.

Größe: 1m x 3m , schwarze Schrift h = 200 mm.

Nach der Sperrung wieder abbauen und abtransportieren.

Zusatzschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
herrichten.

Aushub wieder einbauen und verdichten. Zusatzschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.

Wahrschauer mit Funkverbindung zur Baustelle stellen.
Anzahl = 2 Wahrschauer
Einsatz während der Abbrucharbeiten, Arbeiten zur Herstellung und auf Trag- sowie Hängegerüsten, Schweiß- Korrosionsschutzarbeiten oder andere Tätigkeiten die den Verkehr der Wasserstraße beeinflussen.
Einsatzort = ca. 500 m vor und hinter dem Bauwerk.

Sperrtonnen vom Lagerplatz abholen und zur Baustelle transportieren.
Lagerplatz:
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel
Außenbezirk Neukölln
Sieversufer 24
12359 Berlin
Transportentfernung bis 10 km.

Sperrtonnen transportieren und zum Lagerplatz zurückbringen.
Lagerplatz:
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel
Außenbezirk Neukölln
Sieversufer 24
12359 Berlin
Transportentfernung bis 10 km.

Maßnahmen für temporäre Vollsperrung der Wasserstraße während der Rückbauarbeiten des Überbaus entsprechend Disposition des AN sowie Auflagen der SSZ des WSA anfertigen, liefern und aufstellen.

Erforderliche Beschilderungen anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen einschl. aller notwendigen Erd-, Neben- und Hilfsarbeiten.

Maßnahmen zur temporären Sperrung vorhalten und unterhalten.

Das Einbringen und Entfernen von Tonnen hat mittels Kran zu erfolgen.

Dauer der Vorhaltung = während Überbaudemontage.

Oberflächen wetter-, licht- und UV- beständig. Inhalt/ Text von Beschilderungen ist mit dem WSA abzustimmen bzw. wird vorgegeben.

Nach Beendigung der Arbeiten temporäre Absperrmaßnahmen
sowie Beschilderung abbauen und von der Baustelle entfernen.
Verwendung von Schifffahrtszeichen gem. der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.

Maßnahmen für temporäre Vollsperrung der Wasserstraße während der Montage des Überbaus entsprechend Disposition des AN sowie Auflagen der SSZ des WSA anfertigen, liefern und aufstellen.

Erforderliche Beschilderungen anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen einschl. aller notwendigen Erd-, Neben- und Hilfsarbeiten.

Maßnahmen zur temporären Sperrung vorhalten und unterhalten.

Das Einbringen und Entfernen von Tonnen hat mittels Kran zu erfolgen.

Dauer der Vorhaltung = während Überbaumontage.
Oberflächen wetter-, licht- und UV- beständig.
Inhalt / Text von Beschilderungen ist mit dem WSA abzustimmen bzw. wird vorgegeben.

Nach Beendigung der Arbeiten temporäre Absperrmaßnahmen
sowie Beschilderung abbauen und von der Baustelle entfernen.

Verwendung von Schifffahrtszeichen gem. der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.

Maßnahmen für bauzeitliche halbseitige Sperrung der Wasserstraße entsprechend Disposition des AN sowie Auflagen der SSZ des WSA anfertigen, liefern und aufstellen.

Erforderliche Beschilderungen und Absperrvorrichtungen
anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren,
standsicher aufstellen einschl. aller notwendigen
Montage-, Erd-, Neben- und Hilfsarbeiten.

Maßnahmen zur halbseitigen Sperrung während der Bauzeit

Oberflächen wetter-, licht- und UV- beständig.
Inhalt / Text von Beschilderungen ist mit dem WSA
abzustimmen bzw. wird vorgegeben.

Nach Beendigung der Arbeiten Absperr- und
Sicherungsmaßnahmen sowie Beschilderung abbauen und von
der Baustelle entfernen.

Verwendung von Schifffahrtszeichen gem. der
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.
Anwendung z.B. bei Korrosionsschutzarbeiten, Leitungsbau

Vor beschiebene Verkehrssicherungsmaßnahmen für halbseite Sperrung des Teltowkanal innerhalb des Baufeldes umsetzen und ggf. austauschen.

Das Umsetzen von Tonnen hat mittels Kran zu erfolgen (kein Schleifen der Tonnen zulässig).

Schifffahrtszeichen nach BinSchStrO für den Schiffsverkehr herstellen, zum vorgesehenen Standort anfahren, dauerhaft standsicher aufstellen, umsetzen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme rückstandlos einschließlich Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente bzw. Gründung abbrechen.

Sämtliches anfallendes Abbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

Anfallende Entsorgungs- oder Verwertungsgebühren sind
in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Schifffahrtszeichen während der Dauer der erforderlichen Standzeit unterhalten, betreiben und regelmäßig säubern. Schifffahrtszeichen:
- "Begegnungsverbot" und
- "Aufhebung Begegnungsverbot"
Unterkonstruktion: nach Wahl des AN
Aufstellhöhe: UK liegt 2,50 m über MW des Kanals

Schifffahrtszeichen tageslichtabhängig elektrisch beleuchten.
Auf- und Abbau der elektrischen Anlage einschl. erforderlicher Anschlüsse und Energiekosten werden nicht gesondert vergütet. (Fester Stromanschluss, kein Akkubetrieb)
Standort und Anordnung des Schifffahrtszeichen in Absprache mit dem Außenbezirk Neukölln des WSA Spree-Havel festlegen.

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa.
Für Lager- und Arbeitsflächen '

Herstellen einer Schottertragschicht für Lager- und Arbeitsflächen im Bereich der Baustelleneinrichtung.
Einbau von Schottermaterial 0/32 in einer Schichtdicke von 20 cm zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Befahrbarkeit. Trennung zwischen Planum und Schottertragschicht durch ein geeignetes Geotextil.

Mindestanforderungen an die Verdichtung:

- Verdichtungsgrad: DPr = 103 %
- Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m²

Nach Abschluss der Baumaßnahme Rückbau der Schottertragschicht und des Geotextils sowie ordnungsgemäße Entsorgung des Materials.

Lager- und Arbeitsflächen für die Dauer der Baumaßnahme
vorhalten, unterhalten und instandhalten. Sicherung des
ordnungsgemäßen Zustandes während der Inanspruchnahme.

Aufstellflächen sowie Arbeitsebenen für Großgeräte nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse
gemäß Baugrundgutachten herstellen, für die Dauer der
eigenen Inanspruchnahme vorhalten und rückbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, einschl. ggf. erforderlicher
Befestigung, lastverteilender Maßnahmen etc. sind
einzukalkulieren.

Aufstellflächen, Rammtrassen u. ä. im gesamten Baufeld
nach Disposition und Technologie des AN mit höheren
Ansprüchen als die hergestellten Baustraßen, Lager- und
Arbeitsflächen.
Zufahrten/ Rampen herstellen und beseitigen.

Ausführung in Teilflächen im Bereich der Widerlager
Nord.

Einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Nach Abschluss der Arbeiten Flächen rückbauen und in
Ausgangszustand herrichten.

Sämtliches Rückbaumaterial der fachgerechten Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Aufstellflächen sowie Arbeitsebenen für Großgeräte nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse
gemäß Baugrundgutachten herstellen, für die Dauer der
eigenen Inanspruchnahme vorhalten und rückbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, einschl. ggf. erforderlicher
Befestigung, lastverteilender Maßnahmen etc. sind
einzukalkulieren.

Aufstellflächen, Rammtrassen u. ä. im gesamten Baufeld
nach Disposition und Technologie des AN mit höheren
Ansprüchen als die hergestellten Baustraßen, Lager- und
Arbeitsflächen.
Zufahrten/ Rampen herstellen und beseitigen.

Ausführung in Teilflächen im Bereich der Widerlager
Süd.

Einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Nach Abschluss der Arbeiten Flächen rückbauen und in
Ausgangszustand herrichten.

Sämtliches Rückbaumaterial der fachgerechten Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Sicherung der Böschung der nördlichen Baustelleneinrichtungsfläche gegen Abgleiten und Abrutschen infolge des vorhandenen Höhenunterschiedes zwischen den Geländeebenen. Aufbringen von Holzbohlen auf der Böschungsoberfläche, einschließlich lagegesicherten Verlegens, erforderlicher Befestigungsmittel sowie aller Nebenleistungen. Einschließlich Vorhalten für die Dauer der Baustelle, Rückbau und Entsorgung nach Abschluss der Maßnahme.

Mobiles Brückenbesichtigungsgerät für die Durchführung der ersten Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 anfahren, aufstellen, abbauen und abfahren.

Vorhalten, unterhalten, bedienen und umsetzen im Bauwerksbereich wird gesondert vergütet.

Auswahl des Brückenbesichtigungsgerätes nach sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Bauwerksabmessungen und Gestalt der Tragkonstruktion.

Die Größe des Gerätes ist so zu wählen, dass sämtliche Flächen des Bauwerkes erreichbar sind, d.h. sämtliche Flächen des Bauwerkes mit einem Hammer abgeklopft werden können und der Einsatz von Messinstrumenten, wie z. B. Betondeckungsmesser, Rissweitenmesser etc. ohne Probleme möglich ist (handnahe Prüfung).

Einschließlich des erforderlichen Fahr- und Bedienungspersonals.

Die Durchführung der Prüfung erfolgt durch den Bauwerksprüfer des AG.

Ausführung vor Abnahme.

Einschließlich ggf. erforderlicher mehrmaliger An- und Abfahrten.

Vor genanntes mobiles Brückenbesichtigungsgerät für die Durchführung der ersten Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 betriebsbereit vorhalten, unterhalten, betreiben/ bedienen und im Bauwerksbereich mehrfach umsetzen.

Einschließlich des erforderlichen Bedienungspersonals.
Einsatzdauer je Tag 10 Stunden. Zus. Stunden werden zu 1/24 des Tagessatzes vergütet.

Straßen-, Betriebsweg- und Gehwegfläche vor der Bauwerksabnahme nach Aufforderung des AG reinigen.

Säubern/ Freispülen der Einläufe, Brückenentwässerung und Üko-Profil. Graffiti entfernen.

Kehrgut etc. in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Ort: Brücke und Straße

Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Plattendruckversuch gem. DIN 18134 für Kontrollpüfung Planum durchführen.

Ermittelte Ergebnisse AG digital zuleiten.

Plattendruckversuch gem. DIN 18134 für Kontrollpüfung STS durchführen.

Ermittelte Ergebnisse AG digital zuleiten.

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.

Schutzmaßnahmen, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauarbeiten in den Wintermonaten erforderlich sind, nach Wahl des AN unter Berücksichtigung der technischen Vorschriften aus- bzw. durchführen.

Je nach aktuellen Baufortschritt z.B. für Betonbauarbeiten:
Witterungsbedingte Schutzeinrichtungen (z. B. Einhausung) entsprechend statisch-konstruktiven, sicherheits-, ausrüstungs- und umwelttechnischen Erfordernissen anfahren, betriebsbereit aufstellen, vorhalten, unterhalten, betreiben, entsprechend dem
Arbeitsgang umsetzen, abbauen und abfahren. Einschl. der erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Geräte, Werkzeuge u. ä., z. B. für Beleuchtung, Beheizung. Einschl. aller Betriebsstoffe.

Alle erforderlichen Aufwendungen zur Einhaltung der Betontemperaturen bei Herstellung und Lieferung, Förderung und Einbau sowie Ausschalen, Nachbehandlung und Schutz bis zur Gefrierbeständigkeit.

Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.
Position gilt für zwei Winterperioden von jeweils 2 Monaten.

Die Schnee- und Eisfreiheit der Baustelle sowie der Zufahrt ist je nach Einsatzzweck der benutzten Flächen zu gewährleisten.

Flächen ohne Einsatz von Tausalzen beräumen und abstumpfen.

Position gilt für zwei Winterperioden von jeweils 2 Monaten.

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
dert vergütet.
Bauteil '= Widerlager Süd '
Grundfläche mind. 250,00 m2.
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Heizung.

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
dert vergütet.
Bauteil '= Widerlager Nord '
Grundfläche mind. 250,00 m2.
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Heizung.

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz
auf der Baustelle gemäß zeitlichen Vorgaben nach Unter-
lagen des AG vorhalten. Außer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
gütet.

Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
und betreiben nach Unterlagen des AG. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergütet.

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser 'über 1,00 bis 1,25 m '
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser 'über 1,25 bis 1,50 m '
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser 'über 1,50 bis 1,75 m '
Neigung der Rodungsfläche 'teilw. Neigung 1:1,5 '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser 'über 1,75 bis 2,00 m '
Neigung der Rodungsfläche ' teilw. Neigung 1:1,5'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Schutz für vorhandene Beschilderung vor Anfahrung,
Verschmutzung u. Beschädigung herstellen.
Beschilderung südlich des Baufeldes.
Beschilderung bestehend aus
- 1x Straßennamen Beschilderung mit Rohrpfosten
- 1x Einbahnstraße (Pfeil) mit Rohrpfosten
Schutzmaßnahmen nach Wahl des AN anbringen, vorhalten,
unterhalten und nach Abschluss der Baumaßnahme rückbauen und verwerten.

Schutz für vorhandene Straßenbeleuchtung vor Anfahrung,
Verschmutzung u. Beschädigung herstellen.
Straßenbeleuchtung nördlich und südlich des Baufeldes.
Straßenbeleuchtung bestehend aus
- 2x Peitschenmast
Schutzmaßnahmen nach Wahl des AN anbringen, vorhalten,
unterhalten und nach Abschluss der Baumaßnahme rückbauen und verwerten.

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel 'für Baum BA-Nr. 33/Pkt.Nr. 72, BA-Nr. 330/Pkt.Nr. 39 aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen '
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragspro-
filen.
Homogenbereiche '= 2a/2b Aufschüttung/Hinterfüllung '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragspro-
filen.
Homogenbereiche '= 3 - Geschiebelehm '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Verbau ' ist einzurechnen '

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragspro-
filen.
Homogenbereiche '=3 -Geschiebelehm und =4 -obere Sande'
Grabentiefe 'über 1,75 bis 4,5 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Verbau ' ist einzurechnen '

Durchführung der Grundlagenermittlung nach BFR KMR für alle durchzuführenden Kampfmittelsondier- und Räumarbeiten.

Alle für die Durchführung der Kampfmittelsondier- und Räumarbeiten erforderlichen behördlichen Anmeldungen sowie bei Unterbrechungen die Ab- und Wiederanmeldungen durchführen.

Ein-/ Vormessen der Kampfmittelsondier- und Räumflächen sowie Sondierbohrungon nach Koordinaten.

Sämtliche Leistungen, die zur geordneten Durchführung, Auswertung, Kontrolle, georeferenzierten (Lage und Höhe)
Dokumentation und Darstellung der Maßnahmen zur Kampfmitteisondierung und -räumung erforderlich sind, sind in diese Position einzurechnen.

Referenzsystem EPSG:25833/ETRS89/UTM-Zone 33 Abstecken der geräumten und nicht geräumten Flächen mit
Holzplöcken.

Erstellen und Fortschreiben von Bohrplänen zur Durchführung von Tiefensondierbohrungen.

Alle Zeichnungen sind CAD gestützt zu erstellen und als DXF- bzw. DWG-Datei sowie im DGN-Format als Plot- und PDF-Datei an den AG zu übergeben.

Geeignete und leistungsfähige geophysikalische Erkundungsmaßnahme nach Wahl des AN zur Detektion kampfmittel- und munitionsverdächtigen Störkörper und Anomalien durchführen.

Die Richtlinie BMR KMR A-9 ist zu beachten. Angewandte Verfahren, sowie verwendete Geräte und Technik auf qualitativ höchstem Niveau, so dass bei den detektierten Störkörpern und Anomalien anhand der charakteristischen Bilder sehr genau zwischen Kampfmittelverdacht und metallischem Schrott und
dergleichen unterschieden werden kann.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der AN die Leistungsfähigkeit des gewählten Verfahrens, sowie der verwendeten Geräte und Technik nachzuweisen.

Ort = Böschung Bereich Bauwerk

Es sind alle Leistungen, die zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich sind, in den Einheitspreis einzurechnen, einschließlich der erforderlichen Leistungen zur
Baustelleneinrichtung, sowie zum erforderlichen Geräte-
und Technikeinsatz nach Wahl des Auftragnehmers, auch
mehrmalig.
Ausführung in Teiflächen
Einholung erforderlicher Genehmigungen.
Abgerechnet wird nach untersuchte Fläche
bis zu einer Tiefe von +32.00 DHHN an Land.

Geeignete und leistungsfähige geophysikalische Erkundungsmaßnahme nach Wahl des AN zur Detektion
kampfmittel- und munitionsverdächtigen Störkörper und
Anomalien durchführen.

Die Richtlinie BMR KMR A-9 ist zu beachten. Angewandte
Verfahren, sowie verwendete Geräte und Technik auf qualitativ höchstem Niveau, so dass bei den detektierten Störkörpern und Anomalien anhand der charakteristischen Bilder sehr genau zwischen Kampfmittelverdacht und metallischem Schrott und
dergleichen unterschieden werden kann.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der AN die
Leistungsfähigkeit des gewählten Verfahrens, sowie der
verwendeten Geräte und Technik nachzuweisen.

Ort = ebene Fläche Bereich Bauwerk/ Baugrube/ Anschlussbereich Straße

Es sind alle Leistungen, die zur Erfüllung der Aufgabe
erforderlich sind, in den Einheitspreis einzurechnen,
einschließlich der erforderlichen Leistungen zur
Baustelleneinrichtung, sowie zum erforderlichen Geräte-
und Technikeinsatz nach Wahl des Auftragnehmers, auch
mehrmalig.

Ausführung in Teiflächen
Einholung erforderlicher Genehmigungen.
Abgerechnet wird nach untersuchte Fläche
bis zu einer Tiefe von +32.00 DHHN an Land.

Niederbringen von vertikalen Sondierbohrungen in Bereich Spundwandtrasse Baugrubenverbau Achse 10 und 40 an Land im Schneckenbohrverfahren inkl. Hilfsverrohrung und Sondierung bis 6,00 m Tiefe unter GOK gemäß Baubeschreibung und BFR KMR.

Einschl. Umsetzen des Gerätes zum Einbringen der Bohrlöcher von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt. Das Umsetzen des Bohrgerätes innerhalb der Baustelle von Uferseite zu Uferseite ist zu berücksichtigen.

Die erstellten Sondierbohrungen sind mit passenden Kunststoffrohren für die Sondierungen auszusteifen und ggf. mit einer Endkappe zu verschließen.

Innerhalb der Verrohrung ist die Sondierung gemäß Baubeschreibung und BFR KMR durchzuführen. Die Verrohrungen hat bis zur abschließenden Entscheidung über die Freigabe im Bohrloch zu verbleiben. Nach Freigabe ist das Aussteifungsrohr zu ziehen und das Bohrloch mittels gefördertem Bohrgut wieder zu verfüllen. Überschüssiges Bohrgut ist nach Wahl des AN zu verwerten.

Die Wasser-/ Grundwasserstände bei der Wahl des Schneckenbohrverfahrens hat der AN im Einheitspreis zu berücksichtigen.

Bohrpunkte teilw. auf Böschung 1:1,5.

Die Auswertung und Interpretation mit Freigabe und Bericht wird mit gesonderter Position abgerechnet.

Bereiche der Baugruben Achse 10 u. A 40 (Spundwandtrasse, im Bereich der Verbauträger)

Der AN hat vor Durchführung von Tiefensondierungen die Zustimmung des AG einzuholen.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Tiefenangaben der Sondierdiagramme je Bohrmeter.

Ergebnisse der Kampfmittel- und Munitionserkundung dokumentieren, auswerten und als prüfbare Unterlage liefern.
Auswertung für Erkundungen der vorherigen Position ausführen.

Der Auftragnehmer wertet die Ergebnisse der Erkundung, insbesondere die detektierten Störwerte und Anomalien mit Angabe des Modellgewichtes, des magnetischen Momentes, der Koordinaten und der Höhenlage in DHHN und dergleichen detailliert und fundiert aus.

Die Auswertung schließt die grafische Darstellung sämtlicher Messdaten und Erkundungsergebnisse mit ein.

Die örtlichen Randbedingungen sind mit einzubeziehen.

Störkörper und Anomalien, welche als charakteristisch für einen Kampfmittel- bzw. Munitionsverdacht eingestuft werden müssen, sind gewichtet und gereiht nach Verdachtswahrscheinlichkeit darzustellen.

Dokumentation der Auswertung erstellen und dem Auftraggeber digital zu übergeben.

Für die Bauablaufplanung berücksichtigt der Auftragnehmer die Angaben zu Prüfzeiten für den Auftraggeber, Entscheidungen oder dergleichen gem. u.a BB.

Erstellung der Dokumentation gemäß Baubeschreibung, BFR
KMR und KMV.

Die Dokumentation ist arbeitstäglich zu führen und beinhaltet unter anderem die Führung der Objektlisten, der Fotodokumentation, Munitionsübergabebelege, tägliche Arbeitsberichte etc.

Auf Grundlage der Dokumentation ist die Berichtsführung gemäß Baubeschreihung, BFR KMR und KMV zu erstellen und
beinhaltet Teilberichte der Sondier- und Räumkampagnen sowie den Abschlussbericht mit Erstellung der Kampfmittelfreiheitsbescheinigung.

Berichte sind in 2- facher Ausfertigung (schriftlich
und digital) dem AG zu übergeben.

Geborgenen Schrott aus der Kampfmittelsondierung
sortieren, lagern, laden, transportieren und entsorgen.

Geräumter Schrott ist ordnungsgemäß und schadlos zu
entsorgen.

Der AN hat dem AG die Wiegescheine und
Entsorgungsnachweise zu übergeben.

Die Abrechnung erfolgt je Kilogramm gemäß der vorgelegten
Wiegescheine des Entsorgungsunternehmens.

Planung, Einrichtung und Durchführung einer simulierten Haufwerksuntersuchung (Rasterfeldbeprobung) zur Abfalldeklaration von mineralischem Aushubmaterial je Rasterfeld = 500 m³ in Anlehnung an das Fachmodul Abfall und gemäß Berliner Merkblatt 7 inkl. Auswertung und Abfalleinstufung.

Konzept, Abstimmung Erstellung Anzeige
Erstellen eines Beprobungskonzeptes nach Mustergliederung (Gem. Berliner Merkblatt 7, Anlage 2 durch ein fachkundiges Ingenieurbüro) inkl. Begründung für RF-Untersuchung, Lage der Raster, Tiefe/Horizonte, Untersuchungsumfang.

Vorab-Abstimmung mit Abfallwirtschaftsbehörde;
Berücksichtigung Ergebnis Bodenbelastungskataster und
Abstimmung mit zuständiger Bodenschutzbehörde.
Signierreifes Erstellen der Anzeige gem. Berliner
Merkblatt 7, Anlage 1 (Bauherr-Erklärung).

Raster anlegen
Raster so anlegen, dass je RF max. 500 m³ Aushub
repräsentiert werden; bei bis 500 m² Rasterfläche mind.
3 Schürfe/RF (größere Flächen entsprechend anpassen).
Schurffläche mind. 1,0 × 2,0 m, max. Tiefe 4 m u. GOK;
Kennzeichnung und Vermessung aller RF vor Probenahme.
(Gem. Berliner Merkblatt 7)

Probenahme (in-situ, oberhalb GW-führender Schichten)
Je RF 2 Mischproben (MP) aus je = 18 Einzelproben (EP),
gebildet aus gleichanteiligem Material aller Schürfe (z. B. bei 3 Schürfen: je 6 EP/Schurf pro MP).
Sensorisch auffällige Bereiche separieren, als Sonderproben gesondert beproben und einmessen.
Vermeidung der Vermischung unterschiedlicher
Bodenschichten bei Rückverfüllung. Probenahme nur durch
geeignete, akkreditierte Stellen (DIN EN ISO/IEC 17025)
Entsorger/ausführende Firmen/Transporteure sind
ausgeschlossen. Probenahmeprotokoll inkl. prozentualer
Zusammensetzung, Gesamtmenge, Lageskizze, Fotodoku.
(Gem. Berliner Merkblatt 7)

Untersuchungsumfang & Bewertung
Analysen gemäß Vollzugshinweisen Anlage V Tabelle 1 (Stand 18.11.2022); bei Hinweisen zusätzliche Parameter einbeziehen.
Für gewachsenen Boden ggf. reduziertes Untersuchungsprogramm nach Freigabe der Behörde
(Feststoff: TOC, EOX, MKW, PAK16, PCB7, As, Pb, Cd, Cr
ges., Cu, Ni, Zn, Hg, Tl; Eluat DIN 19529 2:1: LF,
Sulfat, As, Pb, Cd, Cr ges., Cu, Ni, Zn, Hg, Tl, PAK15,
PCB7). (Gem. Berliner Merkblatt 7)

Auswertung & Abfalleinstufung
Aufbereitung der Prüfberichte, tabellarische Ergebnisübersicht aller Parameter, Abfalleinstufung durch das fachkundige Ingenieurbüro und Vorlage bei der Abfallwirtschaftsbehörde.
Einweisung der Aushub-/Entsorgungsfirma vor Ort;
Übergabe des bestätigten Konzepts und der Einstufungen.
(Gem. Berliner Merkblatt 7)

Abgrenzung
Laboranalytik (Untersuchungen/Prüfgebühren) separat vergüten. Etwaige behördliche Gebühren, zusätzliche Sondierungen unterhalb GW-Schichten, RF in
Altlastenbereichen (grundsätzlich unzulässig) sind nicht enthalten. (Gem. Berliner Merkblatt 7)

Nebenleistungen
Baustelleneinrichtung für Probenahme, Verkehrssicherung, Wiederherstellung der Schurfstellen.
Bereitstellung sämtlicher Geräte/Behälter,
Probenkennzeichnung, Chain-of-Custody-Dokumente.

Qualitätssicherung
Probenahme/Auswertung durch DIN EN ISO/IEC 17025-akkreditierte bzw. vertraglich an akkreditiertes Labor gebundene Stellen; Nachweis der Akkreditierung beilegen. (Gem. Berliner Merkblatt 7)

Abrechnungseinheit
Stück (St) je vollständig konzipiertem, eingerichtetem, beprobtem und ausgewertetem Rasterfeld = 500 m³ inkl.
Dokumentation und Abfalleinstufung.

Sonderprobe sensorisch auffälliger Bereich, St./Probe,
inkl. separater Kennzeichnung und Dokumentation. (Gem.
Berliner Merkblatt 7)
Inkl. Laboranalytik, Auswertung, behördliche Abstimmung
und Freigabeverfahren (Gem. Berliner Merkblatt 7).

Abrechnungseinheit Stück (St) je Sonderprobe.

Traggerüst für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Gerüst für den Rückbau des Überbaus entsprechend Erfordernis und Rückbautechnologie/ Abbruchkonzept des AN.

Pos. umfasst die gesamte Hilfskonstruktion für den Abbruchvorgang einschl. Schwerlaststützen, Pressen, Rüstträger, Querträger und Gerüstplatten.

Vor den Pfeilern sind Rüststützen (Joche) zu gründen und herzustellen, auf welchen die Rüstträger aufgelagert werden. Die Stützenjochreihe ist seitlich über den eigentlichen Überbaubereich hinaus zu verlängern, sodass die Rüstträger von der Seite in ihre Endlage eingeschoben werden können. Auf der Jochreihe sind PTFE-Schienen zu befestigen, die den reibungsarmen seitlichen Einschub der Rüstträger ermöglichen. Sämtliche hierfür erforderlichen Konstruktionselemente, einschließlich Jochverlängerung, PTFE-Schienen, Führungs- und Sicherungselemente sowie erforderlicher Horizontalaussteifung, sind Bestandteil dieser Position.

Gerüst mit wasserdichter Abdeckung im Verkehrsbereich (Schifffahrtsstraße).
Die technische Bearbeitung wird im Abschnitt Technische Bearbeitung Baubehelfe gesondert vergütet.

Mehraufwendungen infolge des Arbeitens über Wasser sind
einzukalkulieren.

Gründung herstellen und beseitigen.

Es ist eine Grundfläche von über 300 bis 350 m2
vorzusehen.

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gerüst 'für gesamtes Brückenbauwerk entsprechend Erfordernis und Bautechnologie des AN.
Gerüst für Herstellung des Überbaus inkl. Schalung.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung im Verkehrsbereich
(Schifffahrtsstraße).
Die technische Bearbeitung wird im Abschnitt "Technische
Bearbeitung" gesondert vergütet.
Mehraufwendungen infolge des Arbeitens über Wasser
sowie erschwerte Befestigungs-/Aufstellmöglichkeiten
sind einzukalkulieren. '
Gründung herstellen und beseitigen.

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'in den Baugruben, zur Herstellung der
Zugänglichkeiti. Ggf. Ausführung in Teilabschnitten
nach Disposition des AN. '
Tragsystem 'nach Wahl des AN. Vorhaltung nach
Disposition und Erfordernis des AN, max. für die Dauer
der vertraglichen Bauzeit ist einzurechnen.'

Einrüstung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausrüstungs- und umwelttechnischen Erfor-
dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, rückbauen und
von der Baustelle entfernen.
Einrüstung 'inkl. Einhausung für sämtliche örtliche
Schweißarbeiten und Korrosionsschutzmaßnahmen am
Bauwerk nach Wahl des AN'
Bauteil = Bauwerk.
Einrüstung 'mit Ausstattung nach Erfordernis des AN.
Technische Bearbeitung ist bei den Baubehelfen
einzurechnen '
Einrüstung für den Zeitraum der eigenen Leistung vor-
halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

Arbeitsgerüste als Hängegerüst, einschließlich ggf. erforderlicher weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.

Einsatzort unter Überbau z.B. für Ein- und Ausschalen
Fahrbahnplatte, Korrosionsschutz sowie Montage der Leitungen. Ggf. Ausführung in Teilabschnitten nach Disposition des AN.

Tragsystem nach Wahl des AN. Vorhaltung nach Disposition und Erfordernis des AN, max. für die Dauer der vertraglichen Bauzeit ist einzurechnen.

Kontinuierliches Räumen des Traggerüsts von anfallendem Abbruchmaterial (Betonbruch, Bewehrungsstahl, Schutt) während der laufenden Abbrucharbeiten am Überbau. Das Abbruchmaterial ist nach dem Anfallen aufzunehmen und geordnet von der Rüstkonstruktion zu entfernen, sodass zu keinem Zeitpunkt eine unzulässige Anhäufung von Abbruchmaterial auf dem Traggerüst entsteht.

Die Räumarbeiten sind in enger Abstimmung mit dem Abbruchvorgang so zu organisieren, dass die zulässigen Lastannahmen der Rüstträgerkonstruktion, gemäß statischem Nachweis, zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

Das geräumte Abbruchmaterial ist auf der Baustelleneinrichtungsfläche in Haufwerken zwischenzulagern. Die Haufwerke sind so anzulegen, dass eine spätere sortenreine Trennung, Verwiegung und Entsorgung bzw. Verwertung des Materials gewährleistet ist.

Erforderliche Hebemittel, Kleingeräte sowie Personal für diese Räumleistung sind vorzuhalten und im laufenden Abbruchbetrieb einzusetzen.

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle für alle Teile der Gesamtmaßnahme inkl. Leitungsbau mit
folgenden Qualifikationen:
- mind. 1 Jahr Praxiserfahrung KrWG
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN98

und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung, Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) für alle Teile der Gesamtmaßnahme inkl. Leitungsbau erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung/ Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung/ Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß
Vorbemerkungen.

Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall.

Die Analyseergebnisse sind hinsichtlich der Verwertbarkeit als mineralischer Ersatzbaustoff gemäß Ersatzbaustoffverordnung zu bewerten und den entsprechenden Materialklassen zuzuordnen. Die Beprobung und Analytik hat die Anforderungen der EBV zu erfüllen. Die Entsorgungseignung ist parallel gemäß DepV zu bewerten.

Das Ergebnis ist dem AG digital zu übermitteln.

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen.

Der AN und die von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind folgende Zugänge und anwendungsbereite Geräteausstattungen für den Abfallverantwortlichen des AN und
die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die
Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des
AN zu dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang,
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und Beförderer.

Voranzeige und Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollständige
elektronische Einbaudokumentation für alle von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu erstellen, unabhängig davon, ob die MEB von ihm geliefert oder
vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Baubeschreibung erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG eine elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei.

Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei gegebenen
elektronischen Akte eigenständig das elektronische Deckblatt
bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im Dokumentenkopf ist das Kürzel der als Bauherr bzw. AG sowie die Bezeichnung des Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt/ Voranzeige erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die benötigte Anzahl an Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Für jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind über die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fällen ist durch den AN anstelle des Deckblatts eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemäß Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:
1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höherer Zonen eingebaut werden oder
2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge = 250 m³ eingebaut werden. In diesen Fällen hat der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der Übermittlung der elektronischen Voranzeige als Mail/ pdf-Export aus dem ZEDAL bei der zuständigen Bodenschutzbehörde elektronisch anzuzeigen, und spätestens 2 Wochen nach Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf
gleichem Wege zu übermitteln.


Der AN erstellt anschließend aus den Deckblättern die jew. Muster-Lieferscheine, generiert daraus die benötigten Lieferscheine und vervollständigt und signiert diese elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf identisch, zusätzlich ist nach Abschluss der Baumaßnahme eine
elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollständige Dokumentation dem von AG zu übergeben.

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton (-bruch), Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV, zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und
Straßenaufbruch mit einer Kubatur von 500 m³, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk),
davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind
Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und
RuVAStB 01-2005

Laden und Transport von nicht gefährlichem Boden, AVV
17 05 04, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.
Transport bis 100 km Entfernung ist einzukalulieren.

Entsorgung Bodenmaterial BM-F 1-3 Anlage 1 Tab 3 EBV,
AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

Entsorgung Bodenmaterial BM-F 1-3 Anlage 1 Tab 3 EBV,
AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann zusätzlich u.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101, Beton/ Betonbruch kann neben den Materialwerten RC-3 gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn
und Phenole gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV.

Transport nicht gefährlicher Beton, Laden und Transport von Beton AVV 170101 von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Laden und Transport von Gemischen oder getrennte Fraktionen
von gefährlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, AVV 170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle
Transportentfernung = bis 100 km

Entsorgung Bauschutt RC-3, das Material kann zusätzlich u.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101, Bauschutt kann neben den Materialwerten RC-3 gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV.

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV 170107,
von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Laden und Transport von nicht gefährlichen Straßenaufbruch,
AVV 170302, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Laden und Transport von nicht gefährlichen Straßenaufbruch,
AVV 170302, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Entsorgung Ausbauasphalt PAK = 10 mg/kg, Ausbauasphalt, AVV 170302 Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

Entsorgung teerhaltiger Straßenaufbruch PAK >25 mg/kg und <1.000 mg/kg und/oder <50mg/kg Benzo(a)pyren, AVV 170302 Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

Entsorgung Wurzeln und Bäume.

Laden und Transport von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inkl. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Entsorgung von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle, inklusive Verwiegung.

Laden und Transport von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01
gemischte Siedlungsabfälle, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inkl. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Laden und Transport asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von asbesthaltigen Baustoffen von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inkl. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Transportentfernung bis 400 km ist einzukalkulieren!

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Pressbetonpfähle '
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch 'erschütterungsarm.
Abbruch Pressbetonpfähle für Herstellung der Baugrube.
Die Probenahme und Beprobung des Ausbaumaterials ist
einzurechnen.'
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Bestehende Fuge ausräumen.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Längs- und Querfuge auf dem Überbau einschließlich der
Gehwege.
Fugen in der Asphaltschicht.

(AVV 170605*, asbesthaltige Baustoffe).

In Big Bags sammeln und in Deckelcontainer lagern.
Transport zur Entsorgungsstelle und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.
Erschwernisse für alle Arbeiten im unmittelbaren Bereich von Einbauteilen werden nicht gesondert vergütet. Fugenmaterial in Big Bags verpacken.

Leistungen gem. Gefahrstoffverordnung und TRGS sind einzukalkuieren!

Deckelcontainer zur Baustelle liefern, vorhalten und zur Entsorgungsanlage transportieren.

Für den Transport von gefährlichen Abfall (AVV 170605, asbesthaltige Baustoffe).

Deckelcontainer (Rauminhalt min. 20 m3, verschließbar) zur Baustelle transportieren, vorhalten(6 Wochen) und zur Entsorgungsanlage (einfache Entfernung 400 km) transportieren. Entsorgungkosten zahlt der AG.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Baustoff '= Stahl, Beschichtung bleihaltig '
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten abschrauben.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'Befestigung aus Betonunterlage zwischen den Geländern, Fahrbahn und Gehwege.
Zulässige Belastung Gehwege max .2 t.'
Frästiefe über 6 bis 8 cm.
Auf Bauwerk.
Fläche = Fahrbahn.
Breite 'der Fläche über 2m '
Fräsasphalt ' Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergütet. Die Probenahme des Ausbaumaterials
ist einzurechnen '

Abdichtung nach Zeichnung in Handarbeit aufnehmen und in Big Bags sammeln.
Abdichtung auf Überbau z.B. im Bordbereich

Abdichtung = aluminiumkaschierte Bitumenklebebahn mit Gußasphaltschutzschicht und Beton ca. 2 cm, mechanisch abtragen, (AVV 170605*, asbesthaltige Baustoffe).
Material als gefährlicher Abfall eingestuft.

Arbeitsschutz entsprechend Gefahrstoffverordnung
beachten.Fläche mit Spezialsaugerabsaugen.

Ausführung in Teilflächen.

Klemmschiene gemäß Bestandsplan "Querschnitt Gehweg entfernen.

Verschraubung alle 20 cm.

Schienen aus den Beton herausstemmen.

Arbeiten im Schwarzbereich.

zulässige Belastung der Gehwege auf dem Überbau max. 2 t

Transport zur Entsorgungsstelle
und Entsorgung werden gesondert vergütet.

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen.
Erdseitige Abdichtung der Widerlager Achse 10 u. 40abfräsen.
Material = Dichtung erseitig Isolierheißanstrich aus
Bitumenklebemasse
Materialqualität: gefährlicher Abfall > Z2
(AVV-Nr.17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte)
Fräsgut auffangen, aufnehmen, laden, in geeigneten, sicher verschließbaren
und gekennzeichneten Behältnis verpacken und aufladen
Ausführung in Teilflächen.

Fräsbereich absperren,
Transport zur Entsorgungsstelle
und Entsorgung werden gesondert vergütet

Entfernung der bleihaltigen Beschichtung mittels Satiniermaschine mit Absaugtechnik (Auffangen in Schürre) und Nachschleifen mittels Lamellenflächenschleifgerät.
Bauteil = beschichteten Bauteile des Stahlüberbaus.

Kosten für Leistung nach TRGS einkalkulieren.

Persönliche Schutzausrüstung für das Personal (Anzüge) entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften für das Zerlegen und den Rückbau aller beschichteten Bauteile des Stahlüberbaus mit bleihaltigen Anstrichen und deren Beseitigung.

Gestellung einer Schwarz-Weiß-Anlage einschl. Aufbau, Vorhaltung während der Bauzeit und Abbau. Für den Rückbau aller beschichteten Bauteile des Stahlüberbaus.

Korrosionsschutz schwermetallhaltig.
Wasser und Sanitärcontainer/ Sanitärbauwagen gemäß ASR A4.1. L x B x H = 6,5 x 2,5 x 2,2 m (Stahlbauteile des Überbaus).

Anfahren, Aufstellen und Abfahren eines Sanitärcontainers, eingerichtet mit einer Duschzelle, einer 1 WC-Anlage, einem Urinal und zwei Waschbecken inkl. aller Anschlüsse für Ver- und Entsorgung.

Standort wie Aufenthaltscontainer.

Für Abwässer/Fäkalien besteht keine Einleitungsmöglichkeit in die Kanalisation. Daher ist ein ausreichend dimensionierter
Sammelbehälter inkl. Pumpe bereitzustellen.

Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Vorhalten des Sanitärcontainers einschließlich Sammelbehälter und Anschlüssen.

Die Kosten für die Entleerung sind in den EP einzurechnen. Absperrung des Schwarz -Weiß Bereiches.
Strom zum Betreiben wird durch den AG nicht gestellt.

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Stahlkonstruktion am Überbau zwischen den
Längsstegen bestehend aus Längs- und Querträgern einschl. Verbindungsmittel, Befestigungen und Auflagerungen sowie Gitterroste.
Stahlbauteile für Transport nach Wahl des AN trennen.
Mehraufwendungen aufgrund des Arbeitens auf Rüstträgern
sind einzurechnen.'
Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Pfeiler.
Mauerwerk aus Kunststein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

Lager ggf. mit Lager- und Futterplatten ausbauen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unter-
lagen des AG.
Aufgelagertes Bauteil anheben und nach Einbau eines La-
gers wieder ablassen.
Ggf. Mörtelbett beseitigen.
Ausbau auf Pfeiler.
Pressenansatz auf Unterbauten.
Lagerart 'stählernes Linienkipplager (RR200 und F200)'

Mantelrohre im Bauwerk/ Widerlager ausbauen.
Ausbau im Zuge des Brückenabbruchs.
Mantelrohre aus Stahl.
DN 40 bis 250.
Material der fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Entwässerungsleitung in Böschung ausbauen.
Ausbau im Zuge des Brückenabbruchs.
Mantelrohre aus Stahl.
DN 150.
Material der fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Übergangskonstruktion ausbauen. Sechskantschrauben
lösen. Blech 20 bis 45 mm ausbauen.
Material der fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN
zuführen

Pflasterplatten 37x50 aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Pflasterplatten mit Dicke bis 5 cm
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Beton.Böschungsneigungen 1:1,5
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Einfassungsstein aus Beton.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze
aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Granit aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Pflasterstein mit Dicke bis 15 cm
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln
Bettung aus Beton.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'Uferabsperrung und Böschungstreppen'
Baustoff = Stahl.
Höhe des Geländers 1200 mm.
Pfosten ausbauen.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Ausgleichschicht '
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse bis C12/15.
Abbruchdicke ' 5 cm '
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.