Baubeschreibung Ewaldigrund 10
Die Gemeinde Laer plant die Überarbeitung der Uferböschung des Ewaldibaches im Kreuzungsbereich Ewaldigrund / Am Heidenbaum zum Hochwasserschutz der anliegenden Grundstücke.
Die Ausführung soll in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen.
Örtliche Verhältnisse: Der Ewaldibach durchfließt das Ortsgebiet. In weiten Teilen verläuft der Bach in einem Betongerinne das den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. An den Böschungen bei den Anliegern 10 und 12 kam es in der Vergangenheit zu starken Ausspülungen. Der Graben ist hier relativ eng gehalten. Die Böschungen sind zu den Anliegern unbefestigt und sehr steil. Da es sich um Wohngrundstück handelt ist die Zugänglichkeit sehr eingeschränkt. Die Bauarbeiten können nur vom Grundstück Nr. 10 sowie dem angrenzenden Kreuzungsbereich umgesetzt werden. Die Zufahrtsbreite zum Grundstück ist auf 1,50m beschränkt, dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und die Baumaschinen darauf abzustimmen. Der Ausführungszeitraum ist mit den Eigentümern frühzeitig abzustimmen.
Unterhalb des Grundstückes Am Heidenbaum Nr. 12 befindet sich ein Freizeitspielfeld das als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden kann. Die Nutzung der Flächen ist mit dem AG abzustimmen.
Gewässerarbeiten: Um die Maßnahme umsetzen zu können ist auf den Grundstücken die Einfriedung aufzunehmen und seitlich zu lagern. Der Baustellenbereich ist mit Absperrschranken abzusichern.
Das vorhandene Endstück der Verrohrung ist freizulegen und das anfallende Wasser mit geeigneten Mitteln abzuleiten. Die DN 1000 Leitung ist um 5 Meter zu verlängern. Ein Böschungsstück ist als Abschluss einzubauen.
Der seitliche Anschluss im Durchmesser DN 300 ist ebenfalls freizulegen, auf DN 200 zu verjüngen und bis zum Stirnstück zu verlängern.
Zusätzlich ist noch eine DN 150 Leitung für den Anschluss des vorhandenen, sowie einem zusätzlich geplanten Straßenablauf, mit der Abdeckung 30/50, Schlitzweite 24mm, zu verlegen. Alle Leitungsenden sind in das Böschungspflaster einzubinden. Auf einer Länge von 70m ist der Graben aufzuweiten und die Böschungen in der Neigung anzupassen. Anschließend sind die Flächen mit Oberboden anzudecken, einzusäen und die Anliegerflächen wieder herzurichten.
Straßenbauarbeiten:
Am Ewaldigrund wird ein zusätzlicher Straßenablauf eingebaut. Um das Wasser an der Stelle zielgerichtet dem Ablauf zuzuleiten wird die Fahrbahn um 8cm überhöht. Einfassungen, Nebenanlagen sowie die Entwässerungseinrichtungen sind entsprechend anzupassen.
Massen zur Ausschreibung:
Verlängerung Rohrleitung DN 1000 ca. 5m
Anpassung Gewässerböschung ca. 65 m²
Gabionenwand ca. 11m
Böschungspflaster ca. 8m²
Rasenansaat ca. 260m²
Tiefbord aufnehmen ca. 21m
Hochbord setzen ca 22m
Rinne setzen ca. 5m
Pflasterdecke ca. 25m²
Pflasterschnitt ca. 6m
Baubeschreibung Bültstiege und Welzen
Bei den Maßnahmen Bültstiege und Welzen handelt es sich um Maßnahmen zu Entkopplung des natürlichen Einzugsgebietes. Sie sind ca. 1km von der Baustelle Ewaldigrund entfernt und liegen ca. 500 m auseinander.
Bültstiege: Die Baumaßnahme liegt an dem Grundstück Nr. 38. Momentan entwässert ein Bestandsgraben in die städtische Kanalisation (DN 600). Im Zuge einer Baugebietserweiterung wurde ein Entwässerungsgraben für die naturnahe Entwässerung und Verrieselung angelegt.
Für die Entkoppelung ist am Bestandsschacht der vorhandene DN 600 Anschluss in Richtung Norden abzumauern und ein neuer Anschluss in Richtung des Grabens (Osten) herzustellen. Eine Verbindungsleitung zum Graben mit Stirnstück ist ebenfalls herzustellen.
Welzen:
Das Oberflächenwasser wird momentan in einem Straßenseitengraben aufgefangen. Der Graben soll in seiner Führung unterbrochen werden. Vor der Trennung ist ein Durchlass DN 300 zum Bestandsgraben herzustellen und anzuschließen. Aufgrund der geringen Überdeckung sind Rohre mit der Ringsteifigkeitsklasse SN 16 einzubauen.
Massen zur Ausschreibung Bültstiege /Welzen:
Verlegung Rohrleitung DN 600 ca. 10m
Verlegung Rohrleitung DN 300 ca. 9m
Erdarbeiten ca. 10m³
Böschungspflaster ca. 4m²
Rasenansaat ca. 295m²
Tiefbord aufnehmen ca. 21m
Hochbord setzen ca. 24m
Rinne setzen ca. 7m
Pflasterdecke ca. 25m²
Pflasterschnitt ca. 6m
Asphaltarbeiten ca. 24m²
Während der gesamten Bauzeit hat der AN den Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten. Die Mülltonnen sind während der gesamten Bauzeit vom AN an eine noch festzulegende Müllsammelstelle zu bringen und wieder abzuholen.
Die Personal -und Geräteausstattung (Baustellenbesetzung) des AN hat so zu erfolgen, dass der Baufertigstellungstermin für die gesamte Vertragsleistung verbindlich eingehalten wird.
Die beigefügte Planunterlage beinhaltet für die Kalkulation alle erforderlichen Informationen.
Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen und in Kenntnis zu setzen. Sämtliche Gerätschaften (inkl. Abfuhr und Anlieferung von Schüttgütern) sind in Art und Größe der Örtlichkeit anzupassen. Nachforderungen resultierend aus Unkenntnissen zur Örtlichkeit werden nicht akzeptiert.
Ausführungsfristen
Sind der Angebotsaufforderung zu entnehmen.
Planunterlagen für die Kalkulation
- Lageplan Ausführungsplanung, Maßstab: 1:100, 1:250
Beauftragung / Abrechnung
Die Bauleistungen werden beauftragt und im Namen und Rechnung der Gemeinde Laer abgerechnet.
Allgemeine Hinweise zur Ausführung
Mit Witterungsbedingten Ausfallzeiten im Baufeld (z. B. Zufahrten, befahrbaren Oberflächen etc.) ist zu rechnen und in die Allgemeinkosten mit einzukalkulieren.
Ein Umsetzen der Geräte ist während der kompletten Maßnahme mit fortschreitendem Baufortschritt notwendig und ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Dies gilt auch für Transporte zwischen nicht aneinander liegenden Baufeldern der Maßnahme.
Für den gesamten Baufortschritt ist über den Zeitraum der Ausführung ausreichend Gerät, so-wie Personal vorzuhalten, um ein stetiges Arbeiten und den Fertigstellungstermin fristgerecht zu gewährleisten.
Während der Durchführung ist dem Auftraggeber eine Mobilnummer zur Verfügung zu stellen, unter welche der Auftragnehmer bzw. ein von Ihm Beauftragter vor Ort erreichbar ist, um sich über den Fortgang der Arbeiten auszutauschen.
Sämtliche im Gewässerbereich eingesetzten Fahrzeuge sind mit biologisch schnell abbaubaren Ölen und Hydraulikflüssigkeiten zu betreiben. Ein Nachweis über die verwendeten Mittel (z. B. eine Zertifizierung mindestens nach RAL, Nachweis über die Umrüstung der verwendeten Maschinen) ist mit der Angebotsabgabe vorzulegen.
a.) Der AN hat im Vorfeld die Anwohner über die Baumaßnahme zu informieren, sowie wenn aufgrund der Bauarbeiten Behinderungen für diese entstehen, die von ihm zu vertreten sind. Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Der AN hat dem AG einen Nachweis über den fachgerechten und vollständigen Einbau der Schieber- und Hydrantenkappen zur Bauabnahme zu übergeben. Liegt dieser nicht vor, wird die Abnahme verweigert.
Alle im Angebot angegebenen Maße sind ca. -Werte, die der Kalkulation dienen. Sie ersetzen kein eigenverantwortliches Aufmaß durch den Bieter vor Baubeginn.
Während der gesamten Bauzeit sind die entsprechenden Bestimmungen der UVV und der RSA einzuhalten. Entsprechend geschultes Personal ist vom AN einzusetzen. Die Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Sozialräume entsprechend den Vorschriften der BauBG wird zwingend gefordert. Des Weiteren wird die Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen etc. durch qualifiziertes Personal in deutscher Sprache vereinbart. Die dafür erforderlichen Aufwendungen sind in die EP`s einzukalkulieren.
b) allgemeiner Umgang mit örtlichen Gegebenheiten
Die Benutzung der Straßen und des Baugeländes erfolgt auf Gefahr des AN. Die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege zählt zu den Nebenleistungen und wird nicht besonders vergütet.
Die Aufrechterhaltung der Zugänge und Zufahrten während der Bauzeit ist Sache des AN. Ret-tungskräfte müssen jederzeit die Wohnhäuser erreichen können, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. Maßnahmen, die der o. g. Aufrechterhaltung dienen, werden nicht zusätzlich vergütet. Dieses trifft vor allen Dingen für die wöchentliche Müllabfuhr zu. Im Bedarfsfall hat der AN die Müllgefäße der Anlieger an den Abfuhrtagen an eine für Müllfahrzeuge erreichbare zentrale Stelle und nach Entleerung wieder zurück zu transportieren.
Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Für Anschlüsse an die Ver -und Entsorgungsleitungen hat der AN selbst zu sorgen.
Lager -und Arbeitsplätze
Die erforderlichen Lager -und Arbeitsplätze hat der AN selbst zu beschaffen und zu unterhalten. Diese sind mit dem AG abzustimmen.
Zu schützende Bereiche und Objekte
Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen werden vor Aufnahme der Bauarbeiten vom AG angezeigt, sind vom AN zu sichern und nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu übergeben. Eine besondere Vergütung der Vorarbeiten des AN erfolgt nicht. Die Kosten für die Wiederherstellung beschädigter oder abhanden gekommener Festpunkte, Grenzmarkierungen, Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen trägt der AN.
Kanäle und Versorgungsleitungen sind vor Beschädigungen bzw. Verunreinigungen zu schützen. Für trotzdem verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die Erkundung und Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN. Die Versorgungsleitungen sind im Wesentlichen verlegt. Die Neuverlegung bzw. Umlegung von Versorgungsleitungen während der Bauzeit hat der AN zu dulden. Der AN kann hieraus keinen Vergütungsanspruch ableiten. Der Bauablauf ist mit den Versorgungsträgern abzustimmen.
Bäume und Sträucher sind vor Beschädigungen zu schützen. Insbesondere dürfen bei den Erd-arbeiten keine Baumwurzeln beschädigt oder herausgerissen werden. Für Schäden, auch Folge-schäden, die auf unsachgemäße Behandlung von Gehölzen zurückzuführen sind, haftet der AN.
c) Ausführung der Bauleistung
Die Arbeiten sind nach Abstimmung mit dem AG innerhalb der vereinbarten Frist zu beginnen und ohne Unterbrechung durchzuführen. Die schadlose Ableitung des Tageswassers obliegt dem AN. Die Fertigstellung erdberührter und erdbedeckter Teile (Widerlager, Entwässerungsleitungen, Erdplanum etc.) sind dem AG vor Ver- bzw. Anfüllen anzuzeigen.
d) Verkehrsmaßnahmen
Während der gesamten Bauzeit muss der AN eine Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die während der Nachtstunden, an Ausfalltagen und Samstagen, Sonn- und Feiertagen telefonisch erreichbar ist, die während dieser Zeit die Absperrung, Beleuchtung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen usw. voll verantwortlich überwacht und im Weiteren in der Lage ist, im Notfall kleinere Arbeiten zu verrichten. Die Rufnummer ist vor Baubeginn dem AG und der örtlichen Polizeidienststelle mitzuteilen.
Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit der zuständigen Verkehrsbehörde durch-zuführen. Eine entsprechende Genehmigung der Verkehrsbehörde hat der AN vor Baubeginn dem AG vorzulegen.
e) Lieferung und Prüfung
Baustoffe
Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, ist die Lieferung der Materialien (Baustoffe) in die Bauleistung immer einbezogen. Für die vom AN zu liefernden Baustoffe sind dem AG nach Auftragserteilung Eignungsprüfungen zur Genehmigung vorzulegen. Eigenüberwachungsprüfungen sind vom AN auf dessen Kosten durchzuführen. Es werden nur Originallieferscheine bzw. Wiegekarten vom AG anerkannt und vergütet. Im Übrigen sind die notwendigen technischen Maßnahmen und Prüfungen nach Maßgabe der ZTV E-StB 17 durchzuführen. Der AN hat die-se Leistungen in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Es darf nur güteüberwachtes Material TL Gestein-StB 04/23 verwendet werden. Im Übrigen gelten die Vereinbarungen der ZTV (jeweils neuste Fassungen).
Umrechnungstabelle für Schüttgüter
Für Umrechnungen (cbm/to) gelten, soweit im LV nicht aufgeführt, die nachfolgend genannten Umrechnungswerte: Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau
Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden
1 cbm fest = 1,25 cbm lose (für Transporte)
Im LV benannte Massen beziehen sich auf den eingebauten Zustand!
f) Ausführungsunterlagen
Nach Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber sämtliche erforderlichen Ausführungsunterlagen jeweils in 2 -facher Ausfertigung in Papierform und digital kostenlos zur Verfügung gestellt:
Alle gegebenen Anweisungen in Form von Zeichnungen und Schriften hat der Unternehmer auf Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und sich bei Unklarheit sofort, in jedem Fall jedoch vor Ausführung, mit der Bauleitung auseinander zu setzen.
g) Vermessungs- / Absteckarbeiten
Alle Vermessungs-/Absteckarbeiten sind Sache des AN. Der AG führt lediglich Kontrollmessungen durch. Die notwendigen Hauptachspunkte werden vom AG/Bauleitung digital dem AN übergeben.
Vortext
Zusätzliche Technische Vorschriften
ZTVE-StB 09 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
ZTV SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007
ZTV P-StB 2000, Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für den Bau von Pfllasterdecken und Plattenbelägen
ZTV Asphalt StB 07
ZTV P-StB 2000
ZTV Beton StB 07
ZTV-ING
ZTV Vegtra Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Herstellung und Anwendungen verbesserter Vegetationstragschichten
ZTVLa-StB 05 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschafts-bauarbeiten im Straßenbau
Für die Ausführung gelten insbesondere folgende Regelwerke sowie DIN- einschließlich der Ergänzungen / Änderungen:
VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
DIN EN 13 242 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel
DIN 18 318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und
Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen
DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
DIN EN 1339 Platten aus Beton
DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
DIN 483 Bordsteine aus Beton
DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau
DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische
TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen für Baustoff-gemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
TL G SoB-StB Technische Lieferbedingungen für Baustoff- gemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
RStO 12 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
Merkblätter und sonstige Richtlinien
Für die Ausführung gelten insbesondere folgende Merkblätter und Richtlinien einschließlich der Ergänzungen / Änderungen:
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung BaustellV) einschl. der "Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)" und hierbei insbesondere RAB 30, RAB 31 und RAB 32.
Gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu beachten
Zu beachtende Merkblätter
Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstätten an Straßen (MVAS 1999)
Merkblatt zum Schutz des Erdplanums, Ausgabe 1980
Merkblatt M FP 1 Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1, Regelbauweise (ungebundene Ausführung) FGSV
Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Ver-kehrsflächen (FGSV)
Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr (FGSV)
Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000, FGSV
Es gelten sämtliche Richtlinien und Merkblätter jeweils in der neuesten Fassung sowie alle einschlägigen DIN-Normen, ZTV´s, TL´s und ATV-Regelwerke neuester Fassung.
Zusätzliche technische Vorschriften
Hinweis Kanaluntersuchung
Reinigung
Die Kanäle sind mittels einem kombinierten Saug- und Spülfahrzeug (Wasserrückgewinnungstechnik) so zu reinigen, dass eine erfolgreiche, dem Stand der Technik entsprechende optische Untersuchung durchgeführt werden kann.
Die Reinigungsarbeiten sind unter Aufrechterhaltung der Vorflut auszuführen.
Die Beseitigung und Entfernung von Ablagerungen und Hindernissen in den zu untersuchenden Kanälen hat unter Berücksichtigung des Haltungszustandes möglichst schonend zu erfolgen. Der maximale Spüldruck sollte 80 bar bis 100 bar betragen.
Die Beschaffenheit des Spülgutes ist kontinuierlich zu kontrollieren. Beim Auftreten größerer Anteile von Bodenpartikeln ist der Reinigungsvorgang sofort zu unterbrechen, der AG zu informieren und die Reinigung erst nach Freigabe durch den AG fortzusetzen.
In den Einheitspreisen der Positionen sind die Kosten für An- und Abfahrt der Fahrzeuge, das erforderliche Spülwasser, die Entsorgung des Reinigungsgutes, der Wasser- und Räumguttransport, Bedienungs- und Sicherungstransport sowie alle Nebenarbeiten und -kosten einzurechnen.
Die Abrechnung der Reinigungsarbeiten erfolgt nach den tatsächlich befahrenen Haltungslängen. Die Reinigung der Schächte ist in den Einheitspreisen für die Haltungen einzukalkulieren.
Inspektion
Einsatz einer fahrbaren Kanalfernsehanlage im nicht begehbaren Nennweitenbereich.
Die optische Inspektion ist entsprechend des Merkblattes DWA M 149-5 durchzuführen und im Isybau XML 2017 Format dem AG zu übergeben.
Die Inspektion erfolgt auf Grundlage der in der Position Bestandsvermessung erstellten Isybau-XML Stammdaten.
EDV-mäßige Schadenserfassung (-beschreibung, -einmessung gemäß aktueller DWA M149-2) Werkstoff- und Querschnittsermittlung, Videoaufzeichnung incl. Kommentierung und aller Nebenarbeiten. Nicht ausreichende Schadensbeurteilungen oder möglicherweise übersehene Schadstellen verpflichten den AN zur kompletten Überarbeitung sämtlicher auf dem beanstandeten Datenträger enthaltenen Inspektionen.
Die endgültigen Schachtnummerierungen gemäß der Kanaldatenbank sind vor der Kanaluntersuchung von der Bauleitung anzufordern. Eine Dokumentation mit der vorläufigen Baunummerierung wird nicht anerkannt.
Hinweis Kanalinspektion Hauptkanal
Die Inspektion ist mit einer Dreh-/Schwenkkopfkamera oder einer Farb-Radiax- Kanalfernsehanlage durchzuführen.
Hinweis Kanalinspektion Anschlussleitungen (Verlaufsvermessung)
Grundsätzlich werden alle Anschlussleitungen untersucht, die Inspektion erfolgt vom Hauptkanal-/Schacht bis zum Revisionsschacht bzw. bis zum Anschlusspunkt.
Die Inspektion mit Verlaufsmessung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Straßenabläufe mittels Satellitenkameratechnik ist vorgeschrieben. Eine Inspektion mit Verlaufsmessung muss auch aus dem öffentlichen Schachtbauwerken erfolgen können. Zur Reinigung der Zuleitungskanäle muss eine erforderliche Hochdruck-Spüleinheit im Untersuchungsfahrzeug integriert sein.
Die Stationierung und Nummerierung von Abzweigen und Anschlussleitungen hat gegen Fließrichtung zu erfolgen.
Hinweis Kanalinspektion Schächte
Angabe von Anschlüssen gemäß dem Stundenzeiger einer Analoguhr, wobei der Ablauf dem Stand 12 Uhr entspricht.
Die Schachtnummer ist anzugeben.
Der Schachtdurchmesser ist festzustellen und anzugeben.
Markante Schäden sind nach Absprache mit dem AG durch Fotos zu dokumentieren .
Hinweis Kanaluntersuchung
Ewaldibach
Ewaldibach
Baustelleneinrichtung
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand, unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange, ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Baustelle räumen
Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur
Verkehrsumlenkung und Verkehrsregelung
mit der erforderlichen Beschilderung
und Beleuchtung einschließlich Antransport,
Vorhalten, warten und umsetzen der
erforderlichen Gebots- und Hinweisschilder
usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und
benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand
zurückversetzen.
Verkehrssicherung
Grenzsteine sichern
Grenzsteine aufsuchen und sichern während der
Bauarbeiten. Beschädigte Grenzpunkte sind auf
Kosten des AN durch einen öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur wiederherzustellen.
Grenzsteine sichern
Bestandsvermessung
Aufmaß der fertiggestellte n Baumaßnahme.
Alle baulichen Anlagen sind in der
Bestandvermessung zu erfassen. Die zu
erfassende Messpunktanzahl ist so zu
wählen, dass der Bestand im Maßstab 1:250
zweifelsfrei dargestellt werden kann.
Der lagetypische Verlauf ist detailgetreu
zu erfassen.
Bestandsvermessung, nach
Gewässerbauarbeiten am Ewaldibach
(Vertragsbestandteil des Gesamt-LV Gewässerbau)
Der behält sich der AG vor einzelne Titel und Positionen von der Ausführung auszunehmen, bzw. den Massenansatz zu kürzen. Hierdurch entsteht dem AN kein Anspruch gem. VOB. Der Bieter erklärt sich mit Angebotsabgabe, dass er sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat und die Bedingungen der Ausschreibung akzeptiert.
Gewässerbau Ewadibach
Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage.
Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich vor Ver-
lassen der Baustelle über den geordneten und
gesicherten Zustand der Baustelle zu vergewissern.
Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistun-
gen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforder-
lichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Einrichtungsflächen beschaffen und herrichten, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Diese Leistung wird im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen bei den Abschlagszahlungen abgerechnet.
Baustelle einrichten
Rückbau
Gelände abräumen
Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird
beseitigt. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand inklusive Wurzelwerk bis 10 cm Stammdurchmesser,
1,00 m über dem Boden gemessen, einschließlich
Wurzelwerk. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume
bis 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle, Astwerk
gefällter Bäume, Steine, Mauerreste und abgängige Zäune.
Räumung beidseitig des Grabens. Da die zu räumende Fläche sich auf dem Grundstück Nr. 10 befindet sind die Arbeitsgeräte auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.
Die genaue Räumlänge wird durch den AG vor Ort angezeichnet.
Gelände abräumen Buschwerk d=bis 10 cm
HD-Reinigung vorhandenen Durchlass
Haltungsweise Hochdruck-Kanalreinigung
DN 1000 mm
Reinigungslänge 15m
Die Reinigung hat mit einem kombinierten Saugspülfahrzeug zu erfolgen. Der Spüldruck ist auf die Verhältnisse beschädigter oder sanierter Kanalrohre anzupassen und sollte 100 bar nicht überschreiten. Die ausführende Firma ist in Besitz des erforderlichen RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau bzw. eines geeigneten Fremdüberwachungsvertrages.
Reinigung des vorhandenen Durchlasses von Schlamm, Bewuchs und sonstigen Fremdstoffen im Rohrquerschnitt.
Sämtliches Material geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Diese Position umfasst alle für die Bauphase erforderlichen Kanalreinigungen.
Die geltenden UVV sind zwingend einzuhalten. Besetzung des Fahrzeuges mit mindestens zwei Mitarbeitern.
Die Abrechnung erfolgt pro laufenden Meter gereinigter Haltung für sämtliche zu sanierenden Haltungen.
Die Kosten für An- und Abfahrt sind einzurechnen. Vergütet wird lediglich die reine Arbeitszeit auf der Baustelle.
Gesonderte, von der örtlichen Bauüberwachung angeordnete, zusätzliche Reinigungsarbeiten werden nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung beim AG und Genehmigung durch den AG vergütet.
Das Kanalräumgut ist im Schacht aufzufangen, aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung des Räumgutes ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
HD-Reinigung DN 1000
Bituminöse Befestigung trennen, <= 15cm
Bituminösen Befestigung geradlinig senkrecht schneiden. Be-gradigungsschnitt. Dicke der bituminösen Befestigung bis 15 cm, Ausführung mit Fugenschneidegerät, Material der bit. Befestigung in Eigentum des AN übernehmen und einer Wie-derverwertung zuführen.
Die Position kommt nur auf Anordnung durch den Auftragge-ber oder dessen Vertreter zur Ausführung.
Bituminöse Befestigung trennen, <= 15cm
Bitu. Straßenbefestigung aufnehmen u. abfahren
bitu. Straßenbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Gesamtschichtdicke Deck, -Binder,-u.Tragschicht bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Fächenaufmaß.
bitu. Straßenbefestigung aufnehmen u. abfahren
Gewässerarbeiten
Trockenlegung des Leitungsgrabens
Anlage aus einer oder mehreren Pumpen zur Trockenlegung Rohrtrasse betriebsbereit aufbauen und während der gesamten Bauzeit nach Erfordernissen betreiben. Das Wasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,50 m unter Baugrubensohle und Rohrsohle abgesenkt sein. Nach Abschluß der Bauarbeiten ist die gesamte Anlage wieder abzubauen.
Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen, Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen im Baustellenbereich werden nicht gesondert berechnet.
Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN.
Trockenlegung des Leitungsgrabens
Oberere Bodenschicht abtragen, lagern.
Obere Bodenschicht, Oberboden DIN 18 300, einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Stärke abtragen. Oberboden iim Baustellenbereich zwischenlagern.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern und beseitigen.
Abgerechnet wird nach Volumen an der Entnahmestelle.
Oberere Bodenschicht abtragen, lagern.
Boden laden und in Eigentum AN abfahren
Ungeeigneten oder überschüssigen Boden, Aushubmassen aus Leitungsgräben und Baugruben, laden und in Eigentum des AN abfahren.
Ein Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
Boden laden und in Eigentum AN abfahren
Oberboden, im Baufeld gelagert, wieder einbauen
Andeckung der Böschungsflächen, Sohle und Nebenflächen in einer Stärke von ca. 10-15 cm ausführen, gleichzeitig Grobplanum für Ansaat herstellen, Flächen abwalzen. Steine, Fremdkörper, Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser ab 3 cm.
Oberboden, im Baufeld gelagert, wieder einbauen
Vorhandenes Betonrohr DN 1000 B freilegen.
Vorhandenes Betonrohr DN 1000 B in anstehender Böschung freilegen. Vorhandene Einfassungen an der Rohrleitung, Zaunanlagne, Stahlschienen, gemauerte Höhenabsätze aufnehmen und fachgerecht. entsorgen. Betonrohr bis ca.1,0m hinter Rohrende freilegen.
Betonrohranschluss DN 1000 freilegen
Vorhandene Betonrohrleitung DN 300 im Böschungsbereich freilegen. Rohranschluss ca. 80 cm freilegen.
Vorh. Rohrleitung DN 300 Beton freilegen
VPC Rohrkupplung DN 1000 B
zur Verbindung zwischen vorhandener Leitung und Leitungsverlängerung einbauen. Alle Aufwendungen für den fachgerechten Einbau der Dichtung sind in diese Position mit einzurechnen. Rohrenden Stoß an Stoß Querschnitt gerade voreinander legen.
VPC Rohrkupplung einbauen DN 1000
FBS Entwässerungsleitung DN 1000 liefern, verlegen.
Entwässerungskanal / leitung nach D IN EN 1610 aus Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V1201 sowie den zusätzlichen Anforderungen der FBS - Qualitätsrichtlinie Teil 1 mit Glockenmuffe, Kreisquerschnitt, mit Fuß Baulänge 2,50m liefern und verlegen.
Rohrverbindung: Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060, aus Elastomeren, Gleitringdichtung mit dichter Struktur, hohlraumfrei, integrierte Dichtung werkseitig fest in der Muffe verankert, in geböschten Graben.
Bezeichnung: B-KF-GM
Rohrquerschnitt: DN 1000 mm
Entwässerungsleitung DN 1000 liefern, verlegen.
Formteil für FBS Entwässerungsleitung Böschungsstück DN 1000 B/StB liefern und verlegen
Als Zulage zur entsprechenden Rohrposition.
Böschungsneigung: 1:1,5
Rohrquerschnitt: DN 1200
Böschungsstück DN 1000 B/StB verlegen
Stabilisierung des Rohrauflagers
des Rohrauflagers bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund liefern, gefällegerecht einbauen und maschinell verdichten.
Material: Mineralgemsich
Körnung: 0/45 mm
Einbaustärke: 20 cm + 1/10 DN
Einbaubreite: Baugrubenbreite
Bodenaushub für die Stabilisierungsschicht ausführen. Boden der Klassen 2 bis 5, DIN 18300.
Hierdurch verdrängter Boden geht in Eigentum AN und ist abzufahren. Erforderlicher Mehraufwand im Bereich der angrenzenden Bebauung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert verguetet.
Abrechnung nach Einbauprofilen.
Position kommt nur auf Anordnung AG oder dessen Beauftragten zur Ausführung!
Auflager für Rohrleitung: DN 1200
Abrechnung über to
Liefernachweise sind vorzulegen.
Stabilisierung Rohrauflagers 0/45
Trockenlegung der Baugrube
Anlage aus einer oder mehreren Pumpen zur Trockenlegung der Baugrube betriebsbereit aufbauen und während der gesamten Bauzeit nach Erfordernissen betreiben. Das Wasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,50 m unter Baugrubensohle und Fundamentsohle abgesenkt sein.
Nach Abschluß der Bauarbeiten ist die gesamte Anlage wieder abzubauen.
Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen, Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen im Baustellenbereich werden nicht gesondert berechnet.
Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN.
Trockenlegen der Baugrube Rohrleitung
Betonholm als Auflager Stirnstück Zu, -Ablauf bis DN 1200
als Fertigteil oder in Ortbeton aus C20/25 inkl. aller Erd -und Schalungsarbeiten und Erschwernis für Arbeiten im Böschungsbereich.
L/B/H = 50/75/50 cm
bis 0,20 m³ wird als ein Stück in fertiger Arbeit vergütet.
Bereich Zu -und Ablauf (Stirnstücke) bis DN 1200 B/StB.
Betonholm als Auflager Stirnstück Zu, -Ablauf bis DN 1200
Wasserbausteine, bis 20 cm
aus verwitterungsbeständigem Naturgestein als Stein-schüttung wechselnder Dicke auf Böschungen und auf Sohlen nach Angabe der Bauleitung einbauen.
Erforderl. Erdarbeiten und Wasserhaltung ausführen.
Wasserbausteine nach DIN EN 13383-1, Größenklasse CP 63/180, vergleichbar Größenklasse I (10 - 20 cm)
Trockenrohdichte: >= 2,3 t/m³
Die Eignung des angebotenen Materials als Wasser-bausteine ist vom AN vor Baubeginn nachzuweisen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.
Wasserbausteine, bis 20 cm
Böschungspflaster
als Umpflasterung der Betonbauwerke mit Natursteinen und tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, Wasserhaltung.
Die verdrängten Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Anschluss an neu verbauten Böschungsstück und verlängerter Zulaufleitung der vorh. DN 300.
Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis vorzulegen.
Böschungspflaster
Gründung der Gabionen - Schottertragschicht 0/45
Ibbenbürener Sandstein 0/45 liefern und in Stärken von ca. 30-50 cm fachgerecht einbauen und verdichten.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren. Überschüssiger Boden kann bauseits Verwendung finden.
Breite des Schotterunterbaus = Gabionenbreite + beidseitig 20 cm Überstand.
Für Soll- Ist - Nachweis sind die Lieferscheine einzureichen.
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung!
Gründung der Gabionen - Schottertragschicht 0/45
Gründung der Gabionen - Sauberkeitsschicht mit Beton C12/15
Beton C 12/15 liefern und als Gabionenauflager in Stärken von ca. 15-30 cm fachgerecht herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren. Überschüssiger Boden kann bauseits Verwendung finden.
Breite des Betonauflagers = Gabionenbreite + beidseitig 10 cm Überstand.
Gründung einschl. Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Für Soll- Ist - Nachweis sind die Lieferscheine einzureichen.
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung!
Gründung der Gabionen - Sauberkeitsschicht mit Magerbeton C12/15
Gabinonenwand Rundkorbsystem liefern und montieren mit Natursteinfüllung
Drahtgitterkörbe mit frost- und witterungsbeständigem und ausreichend druckfestem Steinmaterial liefern und einbauen. Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein.
Einbau einer Ausgleichssicht aus Steinmaterial mit feinerer Körnung auf jeder Gabione, die mit einer weiteren Gabione überbaut ist.
Die Verbindung erfolgt mit Spiralen, so dass die Körbe untereinander kraftschlüssig verbunden und verankert sind.
Materialeigenschaften:
Draht: Kaltgezogener Walzdraht
Materialfestigkeit: >450N/mm²
Drahtdurchmesser: 4,5 - 5 mm
Maschenweite: 5/10
Zink- Aluminium- 350g/m², Salzsprühnebeltest nach
Beschichtung: DIN 50021-SS 1000h nachweisbar
Distanzhalter: Ø 5,00 mm, mind. 600 N/mm²
Steckschließen: Ø 6,00 mm, mind. 600 N/mm²
Die Drahtgitterkörbe sind elektronisch punktgeschweißten und rundum mit geschweißten Schlaufen versehenen Stahldrahtgittermatten liefern und einbauen. Ausführung ohne nach außen gerichtete Drahtenden zur Vermeidung von Verletzungen.
Auf anzufüllender Seite ist die Gabionenwand mit einer Trennlage aus Geotextil, GKR 5, zum Schutz vor einrieseln der Hinterfüllung an allen erdberührten Flächen der Wand in Zuge der Errichtung einzubauen. Das liefern und einbauen des genannten Geotextils ist in diese Position einzurechnen.
Nachweise müssen von staatlichen Instituten sein. Hersteller der Körbe zertifiziert nach DIN ISO 9001.
Einzelteile vor Ort nach Herstellerangaben mit Steckschließen zu rundum geschlossenen Körben zusammenstecken, hohlraumarm verfüllen und verschließen.
Alle Nachweise sind vor Auftragsvergabe zu erbringen.
Stahlgittermatten Ø 4,50 mm, mind. 450 N/mm²
Füllmaterial: Sichtfläche gebrochenes Naturgestein 100/250 lagenweise geschichtet mit möglichst engem Fugenabstand. Sichtflächen als Trockenmauerwerklangenweise aufgesetzt. Füllung handgerichtet. Die Steine müssen direkt am Frontgitter und am Deckengitter anliegen.
Füllmaterial: gebrochenes Naturgestein 100/250mm
Einbauort: oberhalb Erdwall bzw. freistehend
Gesamthöhe bis 1,20 m
Gabionenlänge mit verschiedenen Abwinklungen
Gabionenbreite: 80 cm
Abrechnung nach Baulänge
Gabinonenwand Rundkorbsystem liefern und montieren mit Natursteinfüllung
Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.
Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²
Rasensaat Grundmischung
Kulturfähigen Oberbodennach DIN 18915.
Gesiebt
Einbau in Grünanlagen und grundstückseitig hinter den Einfassungen zur Anpassung in privaten Grünflächen.
Boden nicht verdichten.Einbringen und planieren.
Einbaustärke 40 - 60 cm
Abrechnung nach Liefernachweis.
Mutterboden liefern
Straßenbauarbeiten
Anpassung der Oberflächenentwässerung
Für alle Arbeiten gilt:
Die betroffenen Einbauten sind unter Beachtung der jeweiligen Anforderungen des Betreibers mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Erschwernisse die sich aus der Lage im Baufeld und des Betriebes ergeben, sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungsposition einzurechnen.
Ausführung der Arbeiten in Anlehnung an die abschnittsweise Bauabfolge, also in nicht zusammenhängender Form.
Elemente der Oberflächenentwässerung
Rohrleitungs- und Kabelgraben herstellen
Boden für Rohrleitungsgraben oder dgl. ausheben.
Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe über 0,50 bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle bis 0,60 m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zufüllboden wird gesondert berechnet.
Rohrleitungs- und Kabelgraben herstellen
Schotter-Material aufnehmen und wieder verwenden
VorhandeneSchottertragschicht aus Flächen der befestigten Baustraße aufnehmen, im Baustellenbereich zwischenlagern;
Ausbaustärke zwischen 15 cm und 25 cm,
separiert vom unterhalb befindlichen Frostschutz;
Material aus der Zwischenlagerung aufnehmen und profilgerecht wieder einbauen und verdichten; Gilt für Maßnahmen zur Veränderung der Höhenlage, für die Herstellung von Leitungsgräben (z.B. Straßenentwässerung) und Herstellung der Pflanzbeete).
In nicht zusammenhängenden Flächen.
Schotter-Material aufnehmen und wieder verwenden
Querschläge
Auf Anordnung des AG zur Feststellung von Ver- und
Entsorgungsleitungen herstellen.
0,30 - 0,50 m breit
Tiefe bis 0,80 m ab OK Schotterplan
Abrechnung nach m³ Aushub seitl lagern, wiedereinbauen und verdichten.
Zur Abrechnung sind Aufmaßskizzen vorzulegen.
Diese Leistungsposition gilt ausschließlich für den Fall, das im Vorfeld der Arbeiten eine Trassenfestlegung z.B. für eine Abwasserleitung notwendig wird. Alle anderen Erdarbeiten im Zusammenhang mit Versorgungsleitungen werden über die enstprechenden Postionen "Leitungssicherung..." abgerechnet.
Querschläge
Kreuzende Leitungen sichern bis 150 mm
Kreuzende Leitung im Bereich der Kanalbaugrube sichern.
Alle Erschwernisse für Bodenaushub, Verbau und Wasser-haltung sowie der Rohrverlegung sind einzurechnen.
Neuverlegung Straßenentwässerung
Bodenklasse 3-5, DIN 18300
Art der Leitung:
Wasser, Gas, Leerohre Telekommunikation
Rohrdurchmesser: bis 150 mm
Kreuzende Leitungen sichern bis 150 mm
Kreuzende Kabel sichern
Kreuzende Kabel im Bereich der Kanalbaugrube sichern.
Alle Erschwernisse für Bodenaushub, Verbau und Wasser-haltung sowie der Rohrverlegung sind einzurechnen.
Bodenklasse 3-5, DIN 18300
Abrechnung je einzelnes Kabel
Strom (Niederspannung und 10 KV)
Telekom und dgl.
Kreuzende Kabel sichern
Vollwandabwasserrohre DN 150 mm
Polypropylen mit mineralischen Additiven veredelt (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1-:2005
werksseitig eingelegte Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
(> 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969).
Verlegung unter Beachtung der DIN EN 1610 und Verlegeanleitung
Verlegung im Rohrgraben,zur Straßenentwässerung
Anschlußleitung DN 150 Kunststoff
Anschlussleitung DN 250 Kunststoff
Anschlussleitung DN 250 Kunststoff
Formteil für Rohrleitung DN 150 Kunststoff
liefern und einbauen,
Zulage zur Position Anschlußleitung
Bogen , DN 150
in Grad ´15, 30, 45,
Formteil: Bogen DN 150 KG - Zulage
Formteil für Rohrleitung DN 250 Kunststoff
Formteil: Bogen DN 250 KG - Zulage
Formteil für Rohrleitung DN 150 Kunststoff
Zulage zur Position Anschlussleitung
Überschiebmuffe
Formteil: Überschiebmuffe DN 150 KG - Zulage
Formteil für Rohrleitung DN 150
liefern und einbauen
Zulage zur Position Anschlussleitung
Abzweig DN 150 / 150 45°
Formteil: Abzweig DN 150/150 KG 2000
Ablauf 30/50 neu anklemmen.
Vorhandenen Straßenablauf in bestehender Pflasterfläche freilegen und Anschlussleitung an die neue Entwässerungsleitung anschließen. Sämtliche Arbeiten für das aufnehmen und ändern des Ablaufes und Erdarbeiten sind in diese Position einzurechnen. Die Verlegung der Leitung und Oberflächenherstellung werden gesondert vergütet.
Ablauf 30/50 neu anklemmen
StraßenablaufWerkstoff Polypropylen
nach DIN 4052 aus Kunststoff fertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere Lippendichtung
Wasserdicht bis 0,5 bar gem. DIN 4030.
Ablauf bestehend aus:
PP Boden
Bauteil rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160, Abwinklung 15°,
Bauhöhe: 35cm,.
PP Ober- / Zwischenteil
zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%,
Bauhöhe: 35cm,.
Einsteckmaß 270 +/- 30mm,
PP Konus
Bauteil mit Dichtung,
zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%,
Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm,
Bauteile unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen und funktionsfähig anschließen.
Erdarbeiten im Boden der Klasse 3 - 5 ausführen.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick.
Aushub seitlich lagern und nach Herstellung des Ablaufes in Baugrube einbauen und verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeter Boden geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.
Strassenablauf liefern einbauen
Bauteil für Straßenablaufaus Polypropylen
Schlammeiner passend für Längsaufsatz
nach DIN 4052, lang
Stahl, tauchverzinkt, schwere Ausführung .
Bauteil für Ablauf - Eimer
Abdeckung für Straßenablauf
Abmessung: 300 x 500
Typ: Pultform
Gem. DIN EN 124 und E DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers.
Rahmen mit multifunktionalem Doppelscharnier.
Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraublosen verkehrssicherer Arretierungen aus Kunststoff.
Bauhöhe min. 100mm,
Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage
Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie komplett herausnehmbar
Schlitzweite 24 mm
Einlaufquerschnitt 570 cm²
Klasse D 400
Bauteile unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Abdeckung C 400 für Straßenablauf
Geigneten Bodenliefern, in Leitungszone, DIN 4033
einschließlich Schachtbaugruben, Probelöcher u. ä.
einbauen und verdichten.
Material = Füllsand, bindiger Anteil < 5 %.
Abgerechnet wird nach verdichtetem Volumen im Rohrgraben. Hierdurch verdrängter Boden geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.
Die Liefernachweise sind zeitnah von der Bauleitung zur Anerkennung gegenzeichnen zu lassen.
Geigneten Bodenliefern, in Leitungszone
Kantensteine, Tiefborde u. dgl. aufnehmen .
Unterbeton und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Maße: ca. 6/20 cm bis 8/30 cm
Kantensteine, Tiefborde u. dgl. aufnehmen entsorgen.
Hochbord 12/15/30 cm, liefern und versetzen.
aus Beton gem. DIN 483 bzw. DIN EN 1340 DTI liefern und nach DIN 18318 fachgerecht versetzen einschl. erforderliche Erdarbeiten.
Hochbord: 12/15/30
Ausführung: grau hell
Einschließlich aller Form- und Passsteine.
Fundament aus Beton C20/25, Sohlendicke 20 cm,
Rückenstütze 15 cm bis 12 cm unter Oberkante Beton
Die Rückstütze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Bordsteine Zug um Zug herzustellen.
Bord engfugig versetzt.
Fugen 5 mm rückseitig mit Mörtel verschließen.
Hochbord 12/15/30 cm, liefern und versetzen
Hochbordsteine 12/15/30, Mittel -und Übergangsteine liefern und versetzen
Leistungsumfang wie vor beschrieben, jedoch
Mittel -und Übergangsteine
(Zulage)
Hochbordsteine 12/15/30, Mitte -und Übergangsteine liefern und versetzen
Pass- und Gehrungsschnitte an Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, mit Motorschneidegerät und diamantbesetzter Trennscheibe ausführen. Bordsteine unterschiedlicher For-men (Hochbord, Tiefbord, Rundbord, Gossenstein etc.).
Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.
Die für die Preisbildung notwendigen Informationen sind den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.
Pass- und Gehrungsschnitte an Bordstein
Gossenstein Rinne - 2 zeilig
Gossentein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483.
Format: 16/16/14 oder 24/16/14cm
Stärke: 14 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf
20 cm dickem Fundament aus C20/C25 versetzen
und mit einer Rückenstütze aus Beton C20/C25 er-
stellen. Pflastersteine nach DIN 18501.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, MV 1:4 einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
2-zeilig.
Rinnen mit Bewegungsfugen laut DIN 18318.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.
Gossenstein Rinne - 2 zeilig
HINWEIS Pflaster fachgerecht verlegen
Für sämtliche Pflasterarbeiten gelten die ATV DIN 18318, die TL Pflaster-StB 06/15 und ZTV Pflaster-StB 20 als verein-bart.
Es ist eine vollständige Durchmischung der angelieferten Pflastersteine durch die Entnahme aus mehreren Steinpaketen und aus mehreren Lagen vorzunehmen. Eine homogene Farbverteilung bei den Pflastersteinen in der verlegten Fläche ist zu gewährleisten.
Die Verlegevorschriften des Pflasterherstellers sind zu beachten und einzuhalten.
Unter Beachtung der geforderten Verlegebreite laut Planung ist der genaue Abstand zwischen den Randeinfassungen bzw. Rinnen durch Auslegen einzelner Steinzeilen oder Plat-tenreihen vorher zu ermitteln.
HINWEIS Pflaster fachgerecht verlegen
Pflasterdecke aus Betonstein 20x10x8, grau
Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, Typ DI, liefern und nach ZTV Pflaster-StB 20, DIN 18318 sowie gem. M FP 1 - Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene Ausführung) in Verkehrsflächen entsprechend Zeichnung fachgerecht verlegen.
Betonrechtecksteinpflaster einschließlich der Passsteine für den Verband.
Betonrechtecksteinpflaster mit Fase und Verschiebesicherung.
Vorsatzschicht aus Edelsplitt und wetterstabilen Oxidpigmenten nach DIN 12878.
Fläche: Fahrbahn u. Gehwege
Steinformat: Rechteckpflaster
mit Minifase 2/2 mm
20/10/8 cm, 10/10/8 cm
Steinfarbe: grau
Ausführung: zweischichtig
Oberfläche: glatt
Verlegemuster: Ellenbogenverband oder Reihenverband
Baustoffgemisch für Bettung und Verfugung von Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung entsprechend DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 20 sowie der TL Pflaster-StB 06/15 liefern.
Bettungsmaterial der Körnung 0/3 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen einbauen und profilgerecht abziehen. Dicke im verdichteten Zustand 4 cm.
Mit fortschreitender Verlegung sind die Fugen ausreichend mit Fugenfüllstoff der Körnung 0/5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen zu verfüllen, abzufegen und gleichmäßig bis zur Standfestigkeit mit einer geeigneten kunststoffüberzogener Vibrationsplatte einzurütteln.
Anschließend sind die Flächen erneut komplett mit Fugenmaterial aus einem Baustoffgemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen der Körnung 0/3 mm abzustreuen und bis zur voll-ständigen Fugenfüllung einzuschlämmen. Überschüssiges Fugenmaterial ist zu beseitigen.
Die Verlegevorschriften des Pflasterherstellers sind zu beachten und einzuhalten.
ca. 4 Wochen nach Verkehrsfreigabe ist das Nachsanden der Pflasterfläche einzukalkulieren.
Pflasterdecke aus Betonstein 20x10x10, grau
Pflasterschnitt
Zur Angleichung der Pflasterung an Einfassungen, Rinnen, Borde, Einbauten etc.; passgenaues Schneiden von Pflaster-steinen, Dicke bis 10 cm, im Nassschnittverfahren.
Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.
Pflasterschnitt
Vorh. Pflasterfläche aufnehmen wieder herstellen.
Vorhandenes Pflaster d= bis 10 cm in verschiedenen Abmessungen in ungebundener Bettung verlegt aufnehmen und seitlich lagern. Nach Durchführung der Leitungsverlegung wieder verlegen.
Pflaster auf geplantes Höhenniveau neu verlegen, ein-schließlich Verdichtung der anstehenden Tragschicht, Her-stellung eines neuen Pflasterbettes; Pflasterschnitt sowie aller Materialien und Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird die bearbeiteter Fläche.
Vorhandene Gehwege.
Vorh. Pflasterfläche aufnehmen wieder herstellen.
Stundenlohn / Sonstiges
Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf Anordnung durch den Auftraggeber oder dessen Vertreter zur Ausführung. Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbau-umlage usw.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.
Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält. Hierzu zählen Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 2-fache Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B§ 15 Nr. 3
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes
innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-,
Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft bzw.
Baugerät, enthalten,
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer Materiallieferungen bzw. Einbauten sind für Maßnahmen geringeren Umfanges die planerisch nicht greifbar sind.
Alle Positionen des Titels "Stundenlohn und Sonstiges" sind als BEDARFSPOSITIONEN zu verstehen.
Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkostenbeiträge, Winterbauumlage und dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.
Schachtmeister
Stundenlohnarbeiten - Schachtmeister
Baufacharbeiter oder Monteur
Stundenlohnarbeiten - Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Baugerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl. erforderlichen Zugmaschinen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.
Frontlader luftbereift, 45 - 75 kW
Stundenlohnarbeiten - Frontlader
B agger 0,4 - 1,5 m3
Stundenlohnarbeiten - Bagger
LKW-Kipper, 15 to Nutzlast
Allradantrieb
Stundenlohnarbeiten - LKW
Bültststiege
Baustelleneinrichtung
HINWEIS Baustelleneinrichtung
Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage.
Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich, vor Verlassen der Baustelle, über den geordneten und gesicherten Zustand der Baustelle zu vergewissern.
Bei der Kalkulation aller Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Erschwernisse, die sich aus dem Vorhandensein der Ver- und Entsorgungsstrukturen sowie des baulichen Umfeldes und den Verkehrsbedingungen heraus ergeben, sind entsprechend einzurechnen.
HINWEIS Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, -anteilig
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen, Bauzäune, befahrbare Abdeckungen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Um die vertragliche Überwachung des Bauvorhabens zu gewährleisten, ist das führen eines Bautagebuches zwingend erforderlich. Dieses ist in regelmäßigen Abständen oder nach Aufforderung dem AG/Bauleitung vorzulegen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.
Die Kennzeichnung der Baustelle sowie jegliche Umleitung des Verkehrs sind mit der zuständigen Behörde/Verwaltung abzustimmen.
Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.
Baustelle einrichten, -anteilig
Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsum- lenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, Vorhalten, Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots- und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
Absicherung für Vollsperrung. Die Aufwendungen für Einrichtung einer Umleitungsstrecke sind in diese Position mit einzurechnen.
Verkehrssicherung
Straßenreinigung
Straßenreinigung der vom Auftragnehmer benutzten öffent-lichen Straßen und Flächen sowie aller benutzten Zuwe-gungen zum Baufeld und im Baufeld während der gesamten Bauzeit. Bei Erfordernis Reinigung auch mehrmals am Tage. Die Straßenreinigung ist zwingend vorgeschrieben.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Straßenreinigung
Bauzeiten- u. Bauablaufplan anfertigen und fortschreiben
Anfertigen eines Bauzeitenplans und Bauablaufplanes als Balkenplan auf Grundlage der Rahmentermine. Der Bauzeitenplan ist detailliert, mit der Aufführung der Bauabschnitte mit allen Einzelgewerken aufzustellen. Der Bauzeitenplan ist innerhalb einer Woche nach Auftrags- erteilung vom Auftragnehmer in dreifacher Ausfertigung (farbig) vorzulegen.
Der Bauzeitenplan ist 21-tägig zu ergänzen und fortzuschreiben und in der beschriebenen Form dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Bauzeiten- und Bauablaufplan anfertigen und fortschreiben
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts- pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
anteilig für die Kanalbauarbeiten.
Baustelle räumen
Höhenberechung Anschlussleitungen
Aufnahme der Bestandsleitungssohlhöhen und Berechnung der möglichen Neigungen im Kanal. In diese Position sind alle Aufwendungen zur Freilegung der Rohrsolen, Berechnung des Längsgefälles einzurechnen. Die Ausführung ist dem AG abzustimmen. Die Ausführung hat zu Beginn der Arbeiten zu erfolgen.
Höhenberechung Anschlussleitungen
Rückbau
Oberboden abtragen, innerhalb der Baustelle lagern
Oberboden DIN 18300, einschl. Vegetationsdecke in vorh-andener Stärke abtragen und laden. Oberboden geht in Eigentum AN und ist abzufahren.
Ggf. Zwischenlagerung findet keine Vergütung
Stärke des anstehenden Oberbodens bis 0,50 m.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern und beseitigen. Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Grundlage ist das mit der Bauleitung auszuführende Flächennivellement.
Oberboden abtragen, innerhalb der Baustelle lagern
Bituminöse Befestigung trennen 8-12 cm
Bituminöse Befestigung senkrecht schneiden,
Dicke der bituminösen Befestigung
über 8 bis 12 cm ,
Ausführung mit Fugenschneidegerät
Bit. Befestigung trennen, 8-12 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen
und separiert vom Unterbauaufnehmen
Schichtstärke 8 - 15 cm;
Material in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Asphalt aufnehmen, 9-15 cm
Hochbord aufnehmen, lagern.
Hochbordstein einschl. Unterbeton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Hochbord 12/15/30/100
Hochbord aufnehmen, lagern
Formstein Rinne, einreihig, aufnehmen .
Rinnenformstein einschl. Unterbeton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Beton-Formstein 16/16/14 cm
1-reihig
Rinne Fahrbahn-Seitenbegrenzung
Formstein Rinne, einreihig, aufnehmen
Boden lösen, laden, abfahren.
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren. Homogenbereich 4-5.
Neben dem normalen Bodenaushub handelt es sich um vorhandenes Unterbaumaterial der Fahrbahn und Nebenanlagen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Boden lösen, laden, abfahren.
Kanal abmauern- bis DN 600 B/StB
Entwässerungskanal mit Hartbrandsteinen DIN 105 in
Zementmörtel wasserdicht abmauern. Einschl. Reinigung
der Leitung im Bereich der Abmauerungsstelle;
Mauerwerk 1-steinig
Rohrdurchmesser bis DN 600 B/StB
Kanal abmauern- bis DN 600 B/StB
Herstellungsarbeiten
Boden von Hand für Querschläge
zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen nach Angabe des AG profilgerecht ausheben. Klassen 3 bis 5.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder einbauen und verdichten. Nicht wiederverwendbarer Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungs-unternehmen und des AG sind zu beachten.
Aufsührung in Einzelabschnitten
Boden von Hand für Querschläge
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, quer
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, quer
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, längs
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, längs
Boden liefern und einbauen
Geeigneten Boden der Gruppe SE, SW, SI nach DIN 18196 (bindiger Anteil < 5%) liefern und in den Leitungsgräben einschl. Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten Massen in verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis durch Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungsfaktors von 20%) ist separat aufzustellen. Mehreinbau im Bereich der Schachtbauwerke wird nicht berücksichtigt. Die Länge der Sandverfüllung entspricht der Länge des Rohrgrabens ohne Berücksichtigung von Mehreinbau z.B. hinter Endschächten.
Boden liefern und einbauen
Rohranschluß an vorh. Schacht- mit DN 600 PE-HD,
T bis 2,00 m
Rohranschluß für Rohrleitung DN 600 PE-HD an vorh. MW-
Schacht herstellen. Anschluß an Schachtbauwerk herstellen. Einschließlich aller erforderlichen Erd- und Stemmarbeiten (Öffnung einstemmen), Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist von ihm zu beseitigen und von der Baustelle zu entfernen. Sämtliche Erschwernisse bei den Erd, -Verbau, -und Wasserhaltungsarbeiten / Aufrechterhaltung der Vorflut sind einzukalkulieren.
Tiefe Anschlußschacht: OK Straße bis Fließsohle bis 3,00 m.
Rohranschluß an vorh. Schacht- mit DN 600 PE-HD, T bis 3,00 m
Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 600
Rohrgraben einschließlich der Schachtbaugruben und des
erforderlichen Verbaus nach Wahl AN herstellen.
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß DIN 4124 und den Vorschriften der Berufsgenossenschaft herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Höhen- und profilgerechtes Feinplanum nach DIN EN 1610
herstellen.
Geeigneten Aushubboden seitlich lagern oder durch Längstransport innerhalb des Baufeldes an geeigneten Stellen ablagern. Der Boden ist in der Kanalbautrasse fachgerecht lagenweise wieder einzubauen.
Nach dem Verlegen der Leitungen und erfolgter
Zwischenabnahme ist der Rohrgraben entsprechend dem
"Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben" zu
verfüllen und zu verdichten.
Nicht wiederverwendbarer oder ungeeigneter Aushub lösen, laden und in Eigentum AN abfahren wird gesondert vergütet.
Fehlender Zufüllboden liefern und einbauen wird gesondert vergütet.
Der AN hat die Verdichtung des Rohrgrabens pro Haltung 1-mal, jedoch mindestens 1-mal pro 50 m nachzuweisen. Verdichtungsnachweis mit Rammsondiergerät: 10 Schläge/ 10cm, einschließlich Protokollierung, Aufzeichnung und Auswertung.
Grabenbreite gemäß DIN 1610 für die Verlegung von Entwässerungsleitungen. Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergütet.
Als Grabentiefe gilt die mittlere Tiefe der Kanalhaltung, gemessen von OK Straße/Gelände unter Abzug des Ober,/Unterbaus bzw. Oberbodens bis Baugrubensohle (inkl. Rohrauflager).
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung von Schachtmitte bis Schachtmitte.
Breite der Grabensohle für: DN 150
Bodenklasse gem. DIN 18300: 3- 5
Rohrgrabentiefe: bis 2,00 m
Auflager gefällegerecht gemäß DIN EN 1610 herstellen.
Der durch das Rohrauflager verdrängte Aushubboden wird in Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen, abzufahren und gem. KrW-/AbfG, einschließlich aller anfallenden Kosten, ordnungsgemäß zu entsorgen.
Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 600
Regenwassertransportrohr DN 600 aus PE-HD
mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenoberfläche entsprechend DIN 16961, Rohrreihe RR 5, Ringsteifigkeit ? SN 8 nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 13476-3, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6,0 m mit doppellagiger, monolithisch angeformter Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/4 - 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/4-0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Einbettung nach DIN EN 1610. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Verlegetiefe: bis 2,00 m
Nennweite: DN 600 System: AQUATUB-Rw-HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig.
Regenwassertransportrohr DN 600 aus PE-HD
Böschungspflaster
als Umpflasterung des DN 600 Rohranschlusses an dem Graben mit Natursteinen, Kantenlänge 25-45 cm, und tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, Wasserhaltung und Einplanierung des verdrängten Bodens.
Die Neigung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis vorzulegen.
Böschungspflaster
Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und einbauen
Schottermaterial als Frostschutzschicht für Verkehrsflächen und Nebenflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 bis Bk 100 liefern, einbauen und verdichten.
Stabilisierung ggf. mehrlagig einbauen und verdichten. Baustoffgemisch = 0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
Bereich: Fahrbahn und Nebenanlage.
Einbaudicke=15-25 cm bzw. nach Vorgabe AG.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.
Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und einbauen
Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und herstellen
Material für Schottertragschicht gem. ZTVT-StB liefern, einbauen und verdichten. Einbau nach Zeichnung in Fahrbahn, Nebenflächen, Zwickeln und Streifen.
Material: Baustoffgemisch 0/45 aus natürlichen
Gesteinskörnungen (kein RC)
Schlagzertrümmerungswert (SZ) <= 22 M.-%.
Einbaudicke: 20 cm bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung
Bereich: Erschließungsstraßen
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Für den Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. Die Wiegekarten sind an der Baustelle von der Bauleitung zu unterzeichnen. Bei der Schlussrechnung werden nur abgezeichnete Wiegekarten anerkannt. Für die Abrechnung ist ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen.
Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und herstellen
Schotterplanum herstellen
Schotterplanum auf der Oberfläche des Baukörpers mit einer Genauigkeit von ± 2 cm zur Sollhöhe herstellen. Die Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.
Die Oberfläche der Schottertragschicht muss geschlossen sein, evtl. erforderliche Zusatzlieferungen und Einbau von Gesteingrus 0/2 mm sind im Einheitspreis enthalten.
Schotterplanum herstellen
Seitlich gelagerten Bordstein versetzen
Bordstein 12/15/30/100 höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C20/C25 versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C20/C25 erstellen.
Dicke der Rückenstütze beträgt mind. 10 cm; die Rücken-stütze ist bis ca. 8 cm unter OK Bord zu ziehen.
(sofortige Mitverlegung der Betonsteinläuferreihe)
Die Rückstütze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Bord engfugig ver-legen. Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.
Seitlich gelagerten Bordstein versetzen
Seitlich gelagerte Rinnenstein 16/16/14 einreihig setzen.
Vorh. Gossenstein,
Format: 16x16 cm, Stärke:14 cm höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C20/C25 ver-setzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C20/C25 erstellen. Pflastersteine nach DIN 18501.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, MV 1:4 einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
2-zeilig.
Rinnen mit Bewegungsfugen laut DIN 18318.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.
seitlich gelagerte Rinnenstein einreihig setzen
Bei den folgenden Asphaltpositionen handelt es sich um Kleinmengen. Das Material ist ausschließlich in Thermobehältern anzuliefern.
Sämtliche Kosten für die Vorhaltung, verminderte Einbauleistung, Anpassung / Umbau auf dem Transportfahrzeug, Reinigung und Rückbau sind in die einzelnen Positionen "Asphalt" einbauen einzurechnen. Folgende Eigenschaften müssen nachgewiesen werden:
Aufbauthermomulde
Dosiervorrichtung: mit Schieber
- Erweiterungen: Dosierkeil ansteckbar
- Verteilerschnecke zum dosierten Einbau bei
Streckenbaustellen
- wind- und schlagwasserdichte, doppelt isolierte
Einfüllklappen die beim entladen geschlossen bleiben.
- Temperaturbeständigkeit des Dämmmaterials min 200 C.
- R Wert > 1,65 m² k/W (bei 20 C)
Thermomulde Kleinmengen
ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70
Asphalttragschicht aus Mischgut
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 22 T N herstellen.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaustärke 10 cm.
Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591
ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
Unterlage = Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge '0,15 -0,25 kg/m2 '
Bitumenemulsion
AFB- AC 8 D N 3,5 cm 50/70
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 0/8 D N herstellen.
Einbau zwischen Walzkante und vorh. Asphaltdecke.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaudicke = 3,5 cm .
Bindemittel = 50/70.
Kalksteinfüller.
AFB- AC 8 D N 3,5 cm 50/70
Anschluss mit Fugenband 10 mm
Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen. Vorhandene Asphaltdeckschicht im Fugenbereich senkrecht und gradlinig schneiden. Vor der Anbringung des Bitumenfugenbandes ist die Flanke zu säubern, soweit erforderlich zu trocknen und ggf. mit einem Voranstrich zu versehen.(Einbau nach Herstellerangaben)
Längs- und Querfuge .
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm (3,5 cm).
Einzellänge zwischen 2 - 20 m
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
Das Fugenband muss den Anforderungen der
TL-Fug StB entsprechen.
Anschluss mit Fugenband 10 mm
Handeinbau Asphalt Zulage
Flächen die nicht mit dem Fertiger zu erreichen sind, sind in Handarbeit herzustellen.
Handeinbau Asphalt Zulage
Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.
Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²
Rasensaat Grundmischung
Welzen
Baustelleneinrichtung
HINWEIS Baustelleneinrichtung
Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage.
Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich, vor Verlassen der Baustelle, über den geordneten und gesicherten Zustand der Baustelle zu vergewissern.
Bei der Kalkulation aller Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Erschwernisse, die sich aus dem Vorhandensein der Ver- und Entsorgungsstrukturen sowie des baulichen Umfeldes und den Verkehrsbedingungen heraus ergeben, sind entsprechend einzurechnen.
HINWEIS Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, -anteilig
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen, Bauzäune, befahrbare Abdeckungen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Um die vertragliche Überwachung des Bauvorhabens zu gewährleisten, ist das führen eines Bautagebuches zwingend erforderlich. Dieses ist in regelmäßigen Abständen oder nach Aufforderung dem AG/Bauleitung vorzulegen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.
Die Kennzeichnung der Baustelle sowie jegliche Umleitung des Verkehrs sind mit der zuständigen Behörde/Verwaltung abzustimmen.
Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.
Baustelle einrichten, -anteilig
Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsum- lenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, Vorhalten, Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots- und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
Absicherung für Vollsperrung. Die Aufwendungen für Einrichtung einer Umleitungsstrecke sind in diese Position mit einzurechnen.
Verkehrssicherung
Straßenreinigung
Straßenreinigung der vom Auftragnehmer benutzten öffent-lichen Straßen und Flächen sowie aller benutzten Zuwe-gungen zum Baufeld und im Baufeld während der gesamten Bauzeit. Bei Erfordernis Reinigung auch mehrmals am Tage. Die Straßenreinigung ist zwingend vorgeschrieben.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Straßenreinigung
Bauzeiten- u. Bauablaufplan anfertigen und fortschreiben
Anfertigen eines Bauzeitenplans und Bauablaufplanes als Balkenplan auf Grundlage der Rahmentermine. Der Bauzeitenplan ist detailliert, mit der Aufführung der Bauabschnitte mit allen Einzelgewerken aufzustellen. Der Bauzeitenplan ist innerhalb einer Woche nach Auftrags- erteilung vom Auftragnehmer in dreifacher Ausfertigung (farbig) vorzulegen.
Der Bauzeitenplan ist 21-tägig zu ergänzen und fortzuschreiben und in der beschriebenen Form dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Bauzeiten- und Bauablaufplan anfertigen und fortschreiben
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts- pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
anteilig für die Kanalbauarbeiten.
Baustelle räumen
Höhenberechnung Anschlussleitungen
Aufnahme der Bestandsleitungssohlhöhen und Berechnung der möglichen Neigungen im Kanal. In diese Position sind alle Aufwendungen zur Freilegung der Rohrsolen, Berechnung des Längsgefälles einzurechnen. Die Ausführung ist dem AG abzustimmen. Die Ausführung hat zu Beginn der Arbeiten zu erfolgen.
Höhenberechung Anschlussleitungen
Rückbau
Oberboden abtragen und zwischenlagern
Oberboden einschl. zerkleinerter Vegetationsdecke in vorh. Dicke abtragen und zur späteren Wiederverwendung inner-halb des Baufeldes auf regelmäßig geformten Mieten (gem. ZTVE-StB) zwischenlagern bzw. aufsetzen. Oberbodenab-trag aus Straßen- und Wegeparzellen sowie Nebenflächen etc. Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern. Un-rat geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.
Dicke des anstehenden Oberbodens bis 40 cm.
Oberboden im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des AG lagern. Förderweglänge bis 500 m sind einzukalkulieren.
Oberboden abtragen und zwischenlagern
Bituminöse Befestigung trennen 8-12 cm
Bituminöse Befestigung senkrecht schneiden,
Dicke der bituminösen Befestigung
über 8 bis 12 cm ,
Ausführung mit Fugenschneidegerät
Bit. Befestigung trennen, 8-12 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen
und separiert vom Unterbauaufnehmen
Schichtstärke 8 - 12 cm;
Material in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Asphalt aufnehmen, 9-12 cm
Boden lösen, laden, abfahren.
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren. Homogenbereich 4-5.
Neben dem normalen Bodenaushub handelt es sich um vorhandenes Unterbaumaterial der Fahrbahn und Nebenanlagen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Boden lösen, laden, abfahren.
Herstellungsarbeiten
Boden von Hand für Querschläge
zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen nach Angabe des AG profilgerecht ausheben. Klassen 3 bis 5.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder einbauen und verdichten. Nicht wiederverwendbarer Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungs-unternehmen und des AG sind zu beachten.
Aufsührung in Einzelabschnitten
Boden von Hand für Querschläge
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, quer
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, quer
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, längs
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.
Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 150, längs
Boden liefern und einbauen
Geeigneten Boden der Gruppe SE, SW, SI nach DIN 18196 (bindiger Anteil < 5%) liefern und in den Leitungsgräben einschl. Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten Massen in verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis durch Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungsfaktors von 20%) ist separat aufzustellen. Mehreinbau im Bereich der Schachtbauwerke wird nicht berücksichtigt. Die Länge der Sandverfüllung entspricht der Länge des Rohrgrabens ohne Berücksichtigung von Mehreinbau z.B. hinter Endschächten.
Boden liefern und einbauen
Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 300
Rohrgraben einschließlich der Schachtbaugruben und des
erforderlichen Verbaus nach Wahl AN herstellen.
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß DIN 4124 und den Vorschriften der Berufsgenossenschaft herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Höhen- und profilgerechtes Feinplanum nach DIN EN 1610
herstellen.
Geeigneten Aushubboden seitlich lagern oder durch Längstransport innerhalb des Baufeldes an geeigneten Stellen ablagern. Der Boden ist in der Kanalbautrasse fachgerecht lagenweise wieder einzubauen.
Nach dem Verlegen der Leitungen und erfolgter
Zwischenabnahme ist der Rohrgraben entsprechend dem
"Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben" zu
verfüllen und zu verdichten.
Nicht wiederverwendbarer oder ungeeigneter Aushub lösen, laden und in Eigentum AN abfahren wird gesondert vergütet.
Fehlender Zufüllboden liefern und einbauen wird gesondert vergütet.
Der AN hat die Verdichtung des Rohrgrabens pro Haltung 1-mal, jedoch mindestens 1-mal pro 50 m nachzuweisen. Verdichtungsnachweis mit Rammsondiergerät: 10 Schläge/ 10cm, einschließlich Protokollierung, Aufzeichnung und Auswertung.
Grabenbreite gemäß DIN 1610 für die Verlegung von Entwässerungsleitungen. Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergütet.
Als Grabentiefe gilt die mittlere Tiefe der Kanalhaltung, gemessen von OK Straße/Gelände unter Abzug des Ober,/Unterbaus bzw. Oberbodens bis Baugrubensohle (inkl. Rohrauflager).
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung von Schachtmitte bis Schachtmitte.
Breite der Grabensohle für: DN 150
Bodenklasse gem. DIN 18300: 3- 5
Rohrgrabentiefe: bis 2,00 m
Auflager gefällegerecht gemäß DIN EN 1610 herstellen.
Der durch das Rohrauflager verdrängte Aushubboden wird in Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen, abzufahren und gem. KrW-/AbfG, einschließlich aller anfallenden Kosten, ordnungsgemäß zu entsorgen.
Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 300
FBS- Entwässerungsleitung DN 300
FBS -Entwässerungsleitung aus Betonrohren bzw. Stahlbetonrohren nach statischen Erfordernissen liefern, höhen und fluchtgerecht verlegen. Rohrauflager im gewachsenen Boden herstellen. Rohr nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2.
Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, müssen werksseitig vormontiert sein.
Verkehrsregellast: Brückenklasse 60 nach DIN 1072 ist gefordert.
Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis Schachtmitte, die lichte Weite der Bauwerke wird abgezogen.
Rohrquerschnitt: DN 300 B/StB
Verlegetiefe: bis 2,00 m
FBS- Entwässerungsleitung DN 300
Böschungspflaster
als Umpflasterung des DN 600 Rohranschlusses an dem Graben mit Natursteinen, Kantenlänge 25-45 cm, und tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, Wasserhaltung und Einplanierung des verdrängten Bodens.
Die Neigung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis vorzulegen.
Böschungspflaster
Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und einbauen
Schottermaterial als Frostschutzschicht für Verkehrsflächen und Nebenflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 bis Bk 100 liefern, einbauen und verdichten.
Stabilisierung ggf. mehrlagig einbauen und verdichten. Baustoffgemisch = 0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
Bereich: Fahrbahn und Nebenanlage.
Einbaudicke=15-25 cm bzw. nach Vorgabe AG.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.
Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und einbauen
Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und herstellen
Material für Schottertragschicht gem. ZTVT-StB liefern, einbauen und verdichten. Einbau nach Zeichnung in Fahrbahn, Nebenflächen, Zwickeln und Streifen.
Material: Baustoffgemisch 0/45 aus natürlichen
Gesteinskörnungen (kein RC)
Schlagzertrümmerungswert (SZ) <= 22 M.-%.
Einbaudicke: 20 cm bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung
Bereich: Erschließungsstraßen
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Für den Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. Die Wiegekarten sind an der Baustelle von der Bauleitung zu unterzeichnen. Bei der Schlussrechnung werden nur abgezeichnete Wiegekarten anerkannt. Für die Abrechnung ist ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen.
Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und herstellen
Schotterplanum herstellen
Schotterplanum auf der Oberfläche des Baukörpers mit einer Genauigkeit von ± 2 cm zur Sollhöhe herstellen. Die Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.
Die Oberfläche der Schottertragschicht muss geschlossen sein, evtl. erforderliche Zusatzlieferungen und Einbau von Gesteingrus 0/2 mm sind im Einheitspreis enthalten.
Schotterplanum herstellen
Bei den folgenden Asphaltpositionen handelt es sich um Kleinmengen. Das Material ist ausschließlich in Thermobehältern anzuliefern.
Sämtliche Kosten für die Vorhaltung, verminderte Einbauleistung, Anpassung / Umbau auf dem Transportfahrzeug, Reinigung und Rückbau sind in die einzelnen Positionen "Asphalt" einbauen einzurechnen. Folgende Eigenschaften müssen nachgewiesen werden:
Aufbauthermomulde
Dosiervorrichtung: mit Schieber
- Erweiterungen: Dosierkeil ansteckbar
- Verteilerschnecke zum dosierten Einbau bei
Streckenbaustellen
- wind- und schlagwasserdichte, doppelt isolierte
Einfüllklappen die beim entladen geschlossen bleiben.
- Temperaturbeständigkeit des Dämmmaterials min 200 C.
- R Wert > 1,65 m² k/W (bei 20 C)
Thermomulde Kleinmengen
ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70
Asphalttragschicht aus Mischgut
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 22 T N herstellen.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaustärke 10 cm.
Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591
ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70
Bitumenemulsion aufsprühen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
Unterlage = Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge '0,15 -0,25 kg/m² '
Bitumenemulsion aufsprühen
AFB- AC 8 D N 3,5 cm 50/70
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 0/8 D N herstellen.
Einbau zwischen Walzkante und vorh. Asphaltdecke.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaudicke =3,5 cm.
Bindemittel = 50/70.
Kalksteinfüller.
AFB- AC 8 D N 3,5 cm 50/70
Anschluss mit Fugenband 10 mm
Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen. Vorhandene Asphaltdeckschicht im Fugenbereich senkrecht und gradlinig schneiden. Vor der Anbringung des Bitumenfugenbandes ist die Flanke zu säubern, soweit erforderlich zu trocknen und ggf. mit einem Voranstrich zu versehen.(Einbau nach Herstellerangaben)
Längs- und Querfuge .
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm (3,5 cm).
Einzellänge zwischen 2 - 20 m
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
Das Fugenband muss den Anforderungen der
TL-Fug StB entsprechen.
Anschluss mit Fugenband 10 mm
Handeinbau Asphalt Zulage
Flächen die nicht mit dem Fertiger zu erreichen sind, sind in Handarbeit herzustellen.
Handeinbau Asphalt Zulage
Oberboden gelagert, andecken
In Mieten gelagerten Oberboden aufnehmen, fördern und wieder andecken. Profilgerechte Andeckung nach Angabe des AG in den Seitenstreifen der Straßen und Wege, Trenn-streifen sowie in Nebenflächen, Grünstreifen etc.
In nicht zusammenhängenden Flächen.
Grobplanum +- 5,0 cm.
Für möglichst verdichtungsfreien Einbau darf nur leichtes Gerät zum Einsatz kommen. Der eingebaute Oberboden soll möglichst nicht mehr befahren werden.
Stärke der Andeckung: bis 50 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen (m³).
Förderweglänge bis 250 m sind einzukalkulieren.
Oberboden gelagert, andecken
Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.
Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²
Rasensaat Grundmischung